测绘合同汇集

随着普法教育的不断推进，为了保障自己的合作权益，我们通常会和对方签署合同，你是否在为如何撰写合同而感到苦恼呢？以下是栏目小编为您整理的与“测绘合同”相关的完整信息，感谢您的支持希望您能收藏我们的网站以获得最新的资讯！

测绘合同 篇1

工程名称：——————————

合同编号：——————————

国 家 测 绘 局

制定

国家工商行政管理局

定作人（甲方）： 合同编号：

承揽人（乙方）： 签订地点：

承揽人测绘资质等级： 签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）：

第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：

第三条 执行技术标准： 序 号 标 准 名 称 标 准 代 号 标 准

级 别

其他技术要求：

第四条 测绘工程费：

1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

合计（元） 备注

预算工程总价款：

3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款总额。

第五条 甲方的义务

1、自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。

2、自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

生活提供必要的条件。

4、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

5、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

第六条 乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起 日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 日内组织测绘队伍进场作业。

3、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

4、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

5、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

第七条 测绘项目完成工期 序号 测 绘 项 目 完 成 时 间 备 注

全部成果应于 年 月 日前交甲方验收。

第八条 乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起 日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和着作权归属的约定：

第十条 测绘工程费支付日期和方式

1、自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币 元。并预付工程预算总价款的 %，人民币 元。

2、当乙方完成预算工程总量的 %时，甲方向乙方支付预算工程价款的 %，人民币 元。

3、当乙方完成预算工程总量的 %时，甲方向乙方支付预算工程价款的 %，人民币 元。

乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起 日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

第十一条

序号 成 果 名 称 规 格 数 量 备 注

乙方向甲方交付约定的测绘成果 份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费 元。

第十二条 甲方违约责任

向乙方偿付违约金。

计算，同时工期顺延。

3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

第十三条 乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的 %，人民币 元，并归还甲方预付的全部工程款。

生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总造价款的 %计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为 天，到 年 月 日完成，并向甲方提供测绘成果。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

的违约金。

第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条 其他约定：

第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意 仲裁委员会仲裁（当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

第十八条 附则

1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。

定作人名称（盖章） 承揽人名称（盖章）

定作人住所： 承揽人住所：

邮政编码： 邮政编码：

联系人： 联系人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

E—mail： E—mail：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

法定代表人： 法定代表人 ：

签字： 签字：

（委托代理人） （委托代理人）

测绘合同 篇2

合同编号：_________

甲方（定作人）：___

法定住址：_________

法定代表人：_______

职务：_____________

委托代理人：_______

身份证号码：_______

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：___________

电话：_____________

传真：_____________

帐号：_____________

电子信箱：_________

乙方（承揽人）：___

法定住址：_________

法定代表人：_______

职务：_____________

委托代理人：_______

身份证号码：_______

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：___________

电话：_____________

传真：_____________

帐号：_____________

电子信箱：_________

乙方测绘资质等级：_____________

乙方测绘资质证书号码：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条测绘目的：_________。

第二条测绘范围

1．测区地点：_________

2．面积：_________

3．测区地理位置：_________

第三条测绘内容

1．测绘项目：_________

2．工作量：_________

第四条执行技术标准

测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。

序号

标准名称

标准代号

标准等级

其他技术标准：_________。

第五条测绘工程费

1．取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

2．取费项目及预算工程总价款：

序号

项目名称

工作量

单价（元）

合计（元）

工程总价款：

3．工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

4．_________。

第六条结算方式

1．自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_______元。并预付工程预算总价款的_____％，人民币_____元。

2．当乙方完成预算工程总量的_________％时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________％，人民币_________元。

3．当乙方完成预算工程总量的_________％时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________％，人民币_________元。

乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

5．_________。

第七条资料提供

合法、有效、完整、准确，并承担由该等文件而引起的全部责任。

（电子图；

（2）符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图；

（3）公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表；

（4）建设工程规划许可证及附件；

（5）人防部门批准或备案的人防建设方案；

（文件。

2．乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内，审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

第八条审定

甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

第九条进场

乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。

第十条条件提供

甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。

第十一条进度确保

乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位，从而使工程顺利能够进行。

第十二条测绘成果的使用

甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。

第十三条转包

未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

第十四条测绘项目完成工期

序号

测绘项目

完

成时间

备注

全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。

第十五条验收与争议

乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_________日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第十六条权利约定

对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下：_________。

第十七条成果交付

自测绘工程费全部结清之日起_________日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。

序号

成果名称

规格

数量

备注

乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_________元。

第十八条甲方违约责任

向乙方偿付违约金。

计算，同时工期顺延。

3．甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4．对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20％赔偿损失。

5．_________。

第十九条乙方违约责任

1．合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________％，人民币_________元，并归还甲方预付的全部工程款。

生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________％计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为_________天，到_________年_________月_________日完成，并向甲方提供测绘成果。

4．对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20％赔偿损失。

的违约金。

6．_________。

第二十条声明及保证

甲方：

1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

均已办妥并合法有效。

仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

均已办妥并合法有效。

仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第二十一条保密

>甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

第二十二条通知

方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2．各方通讯地址如下：_________。

3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第二十三条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第二十四条争议的处理

1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第二十五条不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第二十六条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十七条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十八条合同的效力

1．本合同有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

2．本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：___法定代表人（签字）：___

委托代理人（签字）：___委托代理人（签字）：___

签订地点：_____________签订地点：_____________

测绘合同 篇3

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲方委托乙方进行 ，为明确双方责任和义务，在不违反国家法律法规的前提下，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 测区范围：

测区地点位于 ，具体测量范围为甲方指界的范围，面积以实际测量为准。

第二条 工作范围内容

对____项目进行1：500地形测量，确定测区地形、地貌、坡度等。

第三条 测绘技术标准

1、GB/T 7929-1995《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图图式》;

2、GB/T 17160-1997《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图数字化规范》;

3、GB 14912-94《大比尺地形图机助制图规范》;

4、B 14804-1993《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图要素分类与代码》;

5、CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》;

6、CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》;

7、GB/T 18316-20__《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》;

第四条 测绘费用

甲乙双方协商，测绘费用按￥： 元(大写： )计收;合同签订后支付50%项目款，合计￥： 元(大写： 元整)，提交成果后5个工作日内付清尾款。甲方支付款项前，乙方应当向甲方开具合法有效的增值税发票，乙方不开具或者开具的发票不合格的，甲方有权暂不支付款项，且不视为甲方违约。

第五条 甲方的权利义务的约定

1、自合同签订之日起1日内向乙方提交有关必要的资料

①甲方为乙方工作人员现场指界;

②其他必要资料。

2、按照约定支付测绘费用，以保证定界测量工作的顺利进行。

第六条 乙方的权利义务的约定

1、自收到甲方的有关材料之日起，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求开展工作;

2、自收到甲方通知进场之日开始组织测绘队伍进场作业;

3、乙方应当根据相关规范和合同要求确保测绘项目顺利完成;

4、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

5、未经甲方许可，不得将该测绘成果给他人使用，违者必究。

第七条 测绘项目完成工期及验收

1、本合同约定工期为 天，若因天气等不可抗力因素、甲方工作未到位以及本合同其它条款约定的工期可以延期的，工程作业期限顺延。

2、乙方应当在约定的期限内完成测算工作并提交测绘成果文件，每逾期交付测算成果文件1日，按照合同总额的千分之三向甲方支付违约金;逾期提交超过15日的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已付的测算费用、并按测算费用的20%支付违约金。

3、乙方应当于工程完工之日起2日内通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起3日内，组织有关人员，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测算工作完成验收。经验收合格的，应当出具验收合格确认书;验收不合格的，就不合格部分乙方应当免费重新进行测算，直至符合标准。

第八条 由于不可抗力，致使协议无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第九条 提交资料

1、____项目1：500地形测量报告(含图纸);

2、乙方应当对其交付的测算成果文件的真实性准确性负责，因乙方原因导致测算错误给甲方造成损失的，乙方应当赔偿损失。

第十条 争议的解决方式

因本合同履行发生争议的，双方应当友好协商解决，协商不成的，双方同意提交由甲方所在地的人民法院诉讼，因诉讼产生的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、交通费)由败诉一方承担。

第十一条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

第十二条 附则

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。由双方签字并加盖公章后即生效。全部成果交接完毕和费用结算完毕后，本合同终止。

甲方名称(盖章)：

乙方名称(盖章)：

法定代表人：

法定代表人：

年 月 日

年 月 日

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

开户名称：

开户名称：

测绘合同 篇4

项目名称：

委 托 方：（甲方）

受 托 方：（乙方）

签订地点：

签订日期：

有效期限：

技术服务合同书 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座9层。 至本合同所有条款履行完毕日止

技术服务合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

因甲方委托乙方就项目进行 的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，根据《中华人民共合国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的目标：

2．技术服务的内容：

3．技术服务的方式：

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务地点：

2．技术服务期限：

3．技术服务进度：

4．技术服务质量标准：

5．技术服务质量保证期限要求：

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

（1） ；

（2） ；

2．提供工作条件：

（1） ；

（2） ；

3．其他：

4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务费总额为：；

支付乙方。 具体支付方式和时间如下：

（1） ；

（2） ；

（3） ；

（4） ；

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

地 址：

帐 号：

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

: 。

2．保密期限： 。

3．泄密责任： 。

乙方：

: 不得将任何信息提供给第三方。

2．保密期限： 永久。

3．泄密责任： 赔偿因此而给甲方造成的全部损失。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．乙方完成技术服务工作的形式：

2．技术服务工作成果的验收标准：

3．技术服务工作成果的验收方法：

4．验收的时间和地点：

第八条 双方确定：

方所有。

方所有。

第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1． 2．

第十条 甲方批准的监测方案作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第十一条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人

／委托代：（签名） 法定代表人／委托代理人：（签名）

年 月日 年 月 日

法定代表人／委托代理人：（签名）

年 月 日

测绘合同 篇5

甲方：________________________

法定代表人：________________________

住 所：______________________________

邮 编：______________________________

联系电话：______________________________

乙方：____________________________________

法定代表人：______________________________

住 所：______________________________

邮 编：______________________________

联系电话：

为实施国家科教兴国战略，共同开发人力资源和发展高新技术产业，建立甲乙双方面向二一世纪的长期稳定、优势互补的战略合作关系，在充分协商的基础上，本着自愿、平等、互利、守信的原则，甲乙双方达成如下协议。

第一条 甲方在符合国家有关法律、法规，文件等有关规章制度条件下，充分利用其在国际金融领域的综合优势和整体实力，为乙方发展教育事业、创办大学科技园区、开发高新技术产业和创建世界知名度的高水平综合性大学提供全方位的金融服务和信息咨询;并捐赠价值 万元人民币给乙方。乙方利用人才资源开发、产业与金融研究、金融产品开发、企业推荐、业务开展和技术顾问等方面的全方位的支持。

第二条 甲方将在商业原则的基础上，根据乙方需求，优先为乙方的校园基本建设、大学科技园建设、学生助学贷款、教职员工经济适用房、高新生技术产吕的开发和转化等提供信贷支持。具体每笔融资业务，甲方(及甲方授权的中国银行其他分支机构)。需根据其涉及有关业务品种的规章制度，逐笔审查、批准，并与乙方及其投资的企业(包括其全资、控股、参股的企业，以下同)签定相关融资合同，有关融资的信用担保或抵、质押担保事宜，将由甲方(及甲方授权的中国银行其他分支机构)逐笔核定。

第三条 甲方受乙方委托将担任乙方的财务顾问，并利用其他国际国内金融网络，为乙在国内外其他在地区的项目开发，提供各类金融服务、资信支持和信息咨询。乙方聘任甲方负责人为 董事会董事，甲方出任的 董事按 董事会章程享有权利并承担应尽的义务。

第四条 甲方将根据商业原则，优先重点支持乙方大学科技园区等开发项目的建设发展，为乙方大学科技园区的开发实体——“ 科技开发股份有限公司”(以下简称“科技园”)提供必要的融资安排，并原则上同意：至此 年末，为乙方科技园提供的各类融资总余额本外币折人民币 亿元。乙方科技园需融资时，须与甲方另行签定融资协议。具体融资手续及担保事宜，按照本协议第二条有关规定办理。如乙方科技园的实际融资需求与上述限额安排有出入，甲方可在不超过总余额的前提下，积极研究、解决不同业务品种额度调剂问题。

第五条 甲乙双方商定，甲方将成为乙方科技园的主办银行;乙方科技园将在甲方开立保留人民币基本账户，以及经常项目和资本项目下用于存款、收汇、付汇、结汇、售汇的外汇账户。

第六条 甲方将根据乙方需要，在乙方科技园设立网点机构，为乙方提供优质金融服务，包括甲方经营范围内的各类存款、消费贷款(个人住房贷款、汽车消费贷款、子女留学贷款等)银行卡、ATM 、咨询、结算及其他各种中间业务报务。乙方将为甲方设立网点机构提供场地及其他方面提供支持、合作。

第七条 乙方将向优先向甲方推荐可孵化企业或项目，甲方或甲方总行所属投资银行机构在考、评估、论证的基础上，将对有技术发展前景、市场潜力大的企业项目，优先提供战略咨询、财务顾问、基金管理、风险投资、企业重组、风险控制、香港创业板上市等方面的全方位投资银行服务。在条件成熟的情况下，甲乙双方将联合成立开放式高新技术产业发展基金、科技企业风险担保公司以及科技风险投资公司等。

第八条 乙方将优先向甲方推荐其投资的企业(包括其全资、控股、参股的企业)，并协调和推动此类企业与甲方之间的业务合作关系，扩大与甲方的合作领域和业务规模。乙方及其投资的企业(包括其全资、控股、参股的企业)如以直接融资方式(包括但不限于发行股票、债券等)筹措资金，应事先通知甲方，并优先将有关融资业务交由甲方或甲方推荐的与甲方有参股关系或密切业务联系的机构叙做。

第九条 甲方在受理、审批、办理融资业务和承办中间业务时，将提供文明优质的服务(文明优质服务的内容主要包括良好的服务态度、高标准的服务内容和快速的服务效率)，并对乙方的监督、质询、批评和投诉给予高度重视和迅速妥善的处理。

第十条 乙方将根据甲方需要，向甲方优先推荐优秀毕业生，并为甲方的高层次人才培训，继续教育等提供全方位支持。乙方将利用自身的教育资源(师资、课程、信息等)优势和在远程教育方面的技术经验，为甲方内部培训项目的开发、培训课程的设计和发展远程在岗培训等提供资源、技术方面的支持和服务。

第十一条 乙方将向甲方提供信息科技开发、经济金融研究、产业发展研究等智力资源和技术合作，并就经济金融、产业发展领域的重大问题共同组办各类咨询、研讨、合作研究等活动。

第十二条 协议的履行、终止

1、 为使上述各项合作意向顺利实施，甲乙双方将建立长期稳定的沟通渠道，及时沟通彼此在发展战略、项目开发、人事变动等重大事项方面的信息，共同督促七协议的贯彻执行。

2、 如乙方及其投资的企业(包括其全资、控股、参股的企业)未遵守本协议第五、八条的要求，甲方有权消减本协议第四条核定的授信限额，或终止本协议;如甲方违反本协议的规定，乙方及其投资的企业(包括全资、控股、参股的企业)有权在归还或提前归还甲方的全部债务后，终止本协议。

第十三条 其他

1、 本协议经甲乙双方书面同意，可以修改和补充;本协议的任何修改或补充均匀构成本协议不可分割的一部分。

2、本协议自双方签定、盖章之日起生效，有效期为三年;经双方协商同意，可以续定。

3、本协议经甲乙双方签字生效后，乙方及其投资的企业(包括乙方科技开发股份有限公司及其全资、控股、参股的企业)需与甲方另行签定融资合同并共同履行执行。

4、在本协议书履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决。协商无法解决时，可向 市的法院提起诉讼。相应的判决对协议各方均具有约束力。

5、本协议一式四份，甲方、乙方人各执一份，经当事人各方法定代表人签字并加盖公章后生效至双方义务履行完毕后失效。副本按需制备。

本协议书于 年 月 日由以下两方在 签订：

甲方： (公章)

法定代表人(签字)：

联系人： 电话： 传真：

乙方： (公章)

法定代表人(签字)：

联系人： 电话： 传真：

测绘合同 篇6

测绘技术合同是指测绘单位与委托方之间的合同，用于明确双方的权益和责任，确保测绘工作的的顺利进行。本文将详细介绍测绘技术合同的内容和要点。

一、合同的基本要素

测绘技术合同通常包含以下基本要素：

1. 合同名称：测绘技术合同，确保合同的明确性和准确性。

2. 合同双方：测绘单位和委托方，包括双方的名称、住所地、联系方式等。

3. 合同的目的和范围：明确测绘工作的具体内容和任务，以及合同的实际目的。

4. 合同的期限：约定合同的开始和结束日期，确保测绘工作的及时完成。

5. 委托方的义务：明确委托方需要提供的信息、数据和设备等，确保测绘工作的顺利进行。

6. 测绘单位的义务：明确测绘单位需要完成的具体任务和要求，包括测绘方法、技术标准和成果报告等。

7. 合同的费用和支付方式：约定测绘工作的费用和支付方式，确保费用的合理性和支付的及时性。

8. 合同的保密条款：保护委托方的商业秘密和个人隐私，确保信息的安全性和保密性。

9. 合同的违约责任：约定各方违约的后果和责任，以及争议解决的方式和途径。

10. 合同的附件和补充条款：附加合同的附件和补充条款，以满足特殊需求和条件。

二、合同的具体内容

测绘技术合同的具体内容主要包括以下几个方面：

1. 测绘项目的介绍：详细介绍测绘项目的背景、目的和范围，确保双方对于测绘工作有清晰的认识。

2. 测绘方法和技术标准：明确测绘单位将使用的测绘方法和技术标准，确保测绘数据的准确性和可靠性。

3. 测绘成果的要求：明确测绘单位需要提交的测绘成果的形式、内容和格式，以满足委托方的要求。

4. 测绘工作的期限和计划：约定测绘工作的开始和结束日期，并制定详细的测绘工作计划，确保工作的按时完成。

5. 数据和设备的提供：明确委托方需要向测绘单位提供的数据、资料和设备等，以保证测绘工作的顺利进行。

6. 费用和支付方式：约定测绘工作的费用和支付方式，明确费用的计算方法和支付的时间节点。

7. 结果审核和验收：规定测绘成果的审核和验收程序和标准，确保测绘成果符合委托方的要求。

8. 保密条款和知识产权：保护委托方的商业秘密和个人隐私，明确相关信息和数据的保密和知识产权归属问题。

9. 违约责任和争议解决：明确合同双方的违约责任和违约后果，以及争议解决的方式和途径。

10. 合同的生效和终止：规定合同的生效和终止条件，确保合同的有效性和合法性。

三、合同的签署和履行

测绘技术合同应由双方共同签署，并保留各自的原件作为证明。在合同生效后，测绘单位应按照合同的要求和计划，履行测绘工作，及时提交测绘成果。委托方应根据合同约定的时间和方式支付相应的费用。

在测绘工作过程中，双方应保持密切的沟通和协调，及时解决工作中的问题和困难。若出现违约情况或争议纠纷，双方应本着友好协商和解决的原则，通过双方协商、仲裁或法律程序等方式解决问题。

四、合同的变更和解除

在实际测绘工作中，由于各种原因，可能需要对合同进行变更或解除。双方应本着公平、合理和协商一致的原则，通过书面协议进行合同的变更或解除，并及时通知对方。变更或解除合同后，双方应按照变更或解除后的要求进行后续的操作和处理。

小编认为，测绘技术合同是确保测绘工作顺利进行的重要文件，双方应在合同中明确各项权益和责任，并予以履行。以此为基础，委托方能够获得满意的测绘成果，测绘单位也能够得到合法的权益和合理的报酬。最终，通过合同的履行，测绘工作能够有效地推进，为社会和经济发展做出贡献。

测绘合同 篇7

编号： 编号：

协 议 书

项目名称：甲方：

乙方：

签约时间： 年月日

第一条 项目来源

由于设计规划的需要，甲方委托乙方对甲方内约400亩地进行1：500地形图测量，经双方协商，达成本协议。

第二条 甲方委托乙方的工作内容

对设计规划涉及的甲方生活区内约，绘制出准确的1：500地形图。

第三条 甲方的责任与义务

（ 按约定支付测绘费。

（3） 配合乙方做好相关部门的协调工作。

第四条 乙方的责任与义务

（ 乙方保证按时按质完成此项工作。

第五条 合同金额及支付方式

经双方友好协商，一致同意按元（ ）进行项目包干.

支付方式：乙方完成全部工作后的5个工作日内，甲方一次性将工程的款项支付给乙方。

第六条 时间要求

（1） 自委托之日起1个工作日内，甲方按照乙方的要求提交完相关资料。

（2） 自甲方提交完相关资料后的7天内，乙方完成全部工作并提交2份图纸成果给甲方。

第七条 违约责任

乙方对制作的图件和相关文字材料质量负责，如因图件质量原因需要返工，返工的费用由乙方负责。

甲方必须按时支付工作经费，由于经费不及时到位导致工期延误，由甲方自己承担责任。

第八条 附则

（本协议一式肆份，甲乙各持贰份，具有同等效力。

甲方：乙方：

法定代表人／委托代理人： 法定代表人／委托代理人：

经办人： 经办人：

年 月日 年 月日

开户名称：

开户行：

测绘合同 篇8

房产项目测绘合同是指在房地产项目建设过程中，为确保项目的准确性、合法性和可持续性，进行测绘工作的合同。这个合同是房地产项目开发过程中不可或缺的一环，它对于项目的顺利进行和后续运营具有重要的意义。

房产项目测绘合同在项目立项阶段起到了重要的作用。在项目立项阶段，开发商需要对土地进行测量，确定土地的面积、边界和地形状况等基本信息。这些测绘数据是项目规划和设计的基础，决定了项目的可行性和可开发性。通过测绘合同的签订，开发商可以委托专业的测绘公司对土地进行详细的测量和勘察，确保项目能够符合规划要求，并为后续的开发工作提供准确的数据支持。

房产项目测绘合同对项目的开发和施工起到了关键的监督作用。在项目开发和施工过程中，需要确保建筑物的位置、高度、面积等参数与设计图纸完全相符。通过测绘合同，开发商可以要求测绘公司对项目的各个阶段进行监测和测量，及时发现和纠正问题，确保项目的质量和进度。同时，测绘合同还可以对施工过程中的关键节点进行测绘和检验，确保项目的符合施工合同中的约定，并对施工单位的履约进行评估，从而保证项目的质量和进度。

房产项目测绘合同还具有保护消费者权益的功能。在购买房产时，消费者往往需要依据房屋的面积、位置等参数对房价进行评估，测绘合同中的测绘数据可以确保房屋的面积和位置等信息的准确性，避免消费者在购房过程中因信息不对称而受损。同时，通过测绘合同的约定，开发商可以在交房时对房屋进行测量和验收，确保交付给消费者的房屋符合质量标准。这样一来，房产项目测绘合同保障了消费者的合法权益，在买卖双方之间起到了桥梁的作用。

房产项目测绘合同对于项目的后续管理和维护也具有重要的作用。通过测绘合同的约定，测绘公司可以提供测绘数据和图纸，为项目的运营和维护提供基础数据。在维修和改造过程中，可以通过对已有建筑物的测量和勘察，制定出准确的施工方案，提高施工效率和质量。测绘合同还可以在项目的运营和维护过程中，进行定期的巡检和测量，及时发现和解决问题，确保项目的可持续发展。

房产项目测绘合同在房地产项目建设的各个阶段都起到了至关重要的作用。它不仅是项目规划和设计的基础，还是项目施工和运营的监督工具，同时也是保护消费者权益和项目后续管理的重要手段。因此，在房地产项目开发过程中，及时签订并履行房产项目测绘合同，对于项目的顺利进行和后续的成功运营具有重要的意义。

测绘合同 篇9

房产项目测绘合同是房地产开发过程中不可或缺的一环。它承载着双方的权益和责任，保证了项目的顺利进行和合法合规。本文旨在详细说明房产项目测绘合同的意义、内容、注意事项以及案例分析等方面，为读者提供全面的了解。

一、房产项目测绘合同的意义

房产项目测绘合同是开发商与测绘公司之间签订的一项合同，用于规范双方在房地产项目测绘过程中的权益和义务。该合同的主要意义在于：

1. 确定双方责任与义务：房产项目的测绘是一项专业性很强的工作，要求测绘公司能够按照规范和要求进行测量工作。合同明确了双方的责任和义务，保证了项目的质量和进度。

2. 保护开发商的合法权益：测绘合同中通常包含涉及项目土地、建筑面积、规划设计等各个方面的内容，确保了开发商在土地使用权、批准手续、建筑面积等方面的合法权益。

3. 确保项目符合规定标准：测绘合同中明确了测绘工作的标准和要求，包括测绘数据的准确性、项目规划的合理性等。通过合同的约定，确保项目符合相关法规和标准。

二、房产项目测绘合同的内容

房产项目测绘合同是一份复杂而全面的合同，其中包含了以下重要内容：

1. 合同主体：明确双方签约主体，包括开发商和测绘公司的名称、地址、法定代表人等。

2. 项目基本信息：包括项目名称、位置、用途、总建筑面积、土地使用权等基本信息，确保合同的准确性和完整性。

3. 测绘工作范围：明确测绘公司需要完成的具体工作内容，包括土地测量、建筑面积计算、规划设计等。

4. 测绘数据要求：详细说明测绘数据的准确性、精度要求，确保数据符合相关法规和标准。

5. 合同期限和工作进度：确定合同的签署日期、起止日期，以及工作的进度安排，确保项目能够按时完成。

6. 费用及支付方式：明确测绘公司的收费标准和支付方式，合理分配双方的经济利益。

7. 合同变更和解除：规定合同变更和解除的条件和程序，为双方提供法律保障。

三、房产项目测绘合同的注意事项

在签订房产项目测绘合同之前，双方应注意以下事项：

1. 合同内容的明确性：合同中的内容应明确、具体，不存在模糊不清的情况，以避免后续的纠纷。

2. 法律规定的合规性：合同应符合相关法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。

3. 合同的保密性：双方应对合同内容保密，避免泄露给无关人员，保护项目的商业机密和商誉。

4. 合同的签署和备案：合同应由双方在法定的时间和地点进行签署，并及时办理备案手续。

四、房产项目测绘合同的案例分析

下面是一个实际案例，以帮助读者更好地理解房产项目测绘合同。

某开发商计划在某地新建一座住宅楼项目，他们与一家测绘公司签订了测绘合同。根据合同，测绘公司需要完成以下工作：测量土地面积、测量建筑面积、绘制规划设计图等。合同规定了测绘数据的准确性和精度要求，要求测绘公司按照相关标准进行测绘。同时，合同还规定了工作的起止日期和分阶段的工作进度。

在合同履行过程中，测绘公司按照合同要求完成了土地面积和建筑面积的测量，并及时提交了测量报告。在绘制规划设计图的过程中，测绘公司发现开发商提供的土地权属证书存在问题，无法进行正常的测绘工作。测绘公司与开发商进行了协商，要求其提供相关的合法证明文件。经过努力，开发商最终提供了符合要求的土地权属证书，并将其提交给测绘公司。最终，测绘公司顺利完成了规划设计图的绘制工作，按时提交了相应的成果。

通过这个案例，我们可以看到，房产项目测绘合同在项目开发过程中起到了重要的作用。它确保了项目数据的准确性和合法性，规范了双方的责任和义务，保护了双方的合法权益。

房产项目测绘合同在房地产开发中扮演着重要的角色。它规范了双方的权益和责任，保证了项目的顺利进行和合法合规。面对日益复杂的房地产市场，开发商和测绘公司应当充分认识到合同的重要性，并严格按照合同约定履行各自的责任和义务，共同推动房地产行业的可持续发展。

相信《测绘合同汇集》一文能让您有很多收获！“幼儿教师教育网”是您了解幼师资料，工作计划的必备网站，请您收藏yjs21.com。同时，编辑还为您精选准备了测绘合同专题，希望您能喜欢！