当法治的理念逐渐变得更为完善时，签订合同是非常重要的事情。合同书写的原则有哪些？经过细致的排版我们为您排列了“水利水电施工合同书”，欢迎你的阅读愿这篇文章能够改变你的未来并请与你的粉丝分享！
水利水电施工合同书 篇1
水利水电施工合同书是一份非常重要的文件，它规定了水利水电工程的建设过程中各方的权利和义务，保障了工程的顺利进行和合法权益的维护。下面将详细介绍一份水利水电施工合同书的主要内容。
合同书的标题应明确反映其性质和对象，如“水利水电施工合同书”，让人一目了然。合同的标题通常会位于合同的首行，并采用较大的字号和加粗的方式以凸显其重要性。同时，标题还应包含有具体的项目名称和编号，以便于后续查找和审阅。
合同的第一部分应该是前言或。前言部分一般会对合同的背景信息进行介绍，如工程的基本概况、目的和意义等。同时，还可以在前言中谈及合同的签署日期和地点，以及参与合同签署的各方的身份和背景等。
第二部分是合同的主体内容，也是最重要的部分。主体内容要详细并具体地描述合同的各项条款和约定。这些条款和约定通常包括以下几个方面：
1. 项目基本情况：合同应明确规定包括工程名称、工程位置、工程范围、规模和工期等基本信息，以便于后续的施工和管理。
2. 合同价款：合同应明确规定工程的总价款和支付方式，包括付款时间、方式和账户等细节，以确保双方在经济方面的权益得到充分保障。
3. 工程标准和要求：合同应详细描述工程的设计、施工和验收标准，确保工程质量符合相关规定，并明确约定逾期或施工不合格的责任和处罚措施。
4. 保证金和保险：合同可以要求承包商提供一定金额的保证金，以确保工程的顺利进行和合同义务的履行。同时，合同也可规定工程所需的保险种类和金额。
5. 工程变更和索赔：合同应规定项目发生变更时各方的权益和义务，并明确变更的程序和费用。双方还应约定索赔的程序和具体要求。
6. 保密和知识产权：合同应明确规定各方要保守工程的商业机密和技术秘密，并保护双方的知识产权，以防止信息泄露和产权侵权。
7. 争议解决和违约责任：合同应约定争议解决的方式和程序，并明确违约行为的责任和赔偿责任。
合同的结尾部分应包括合同附件和签署信息。合同附件通常会包括相关的图纸、设计文件和技术规范等。签署信息应明确表明合同的签署日期、签署地点以及各方代表的签名和单位名称等。
通过详细具体且生动的描述，水利水电施工合同书的每一部分都能清晰、准确地反映出合同的内容和要求。这有助于各方明确各自的权利和义务，并确保工程的顺利进行和合法权益的维护。因此，在编写和签署水利水电施工合同书时，要注意每个细节的准确表述，并确保合同的完整和合法性。
水利水电施工合同书 篇2
水利水电施工合同书的详细内容可分为以下几个方面：合同的背景和目的、各方的权益和义务、工程的具体要求和规范、工期和支付方式、违约责任和争议解决方式等。
合同背景和目的部分可以介绍一下水利水电工程的重要性，以及为什么需要签订合同来规范施工行为。可以谈论到水利水电工程对于国家经济发展、农田灌溉、城市供水以及发电等方面的重要性，同时强调由于水利水电工程特殊性和工程量大等特点，合同的签订对于确保工程质量、施工安全和合理投资非常重要。
接着，合同应该明确各方的权益和义务。施工方应承担施工的责任，按照承包合同中规定的工程质量、进度、成本和安全要求来完成工程。业主方应提供合理的施工环境，按时支付工程款项，以及保证施工方在工程进展中的权益。设计单位方应提供符合水利水电工程建设规范的设计方案和施工图纸。
在工程要求和规范部分，应根据具体的水利水电工程，详细列出工程的施工范围、质量要求、设计参数、主要材料和设备要求等。例如，施工范围可以包括水库大坝、渠道、泵站、水处理设备等部分，质量要求可以列出混凝土强度、土壤稳定性、设备可靠性等指标。
合同中需要明确工程的工期和支付方式。工期应根据工程实际情况进行合理的时间规划，并按照合同要求进行监督与检查。支付方式可以根据合同金额的大小和施工进度的完成情况来确定，可以分期付款或者按进度付款。
违约责任是合同中一个重要的部分。应明确各方因违约而带来的责任和赔偿方式，例如工期延误的赔偿、工程质量不符合要求的责任等。
最后，合同应明确争议解决的方式。可以提供仲裁、诉讼或者协商解决争议的方式，以确保在合同履行过程中出现的争议能够迅速解决。
总的来说，水利水电施工合同书应该是一份详细、具体且生动的文件，以确保合同的签订和履行能够符合法律法规和专业标准，最大程度地保护各方的权益和义务。
水利水电施工合同书 篇3
一、甲方：_________________（以下简称甲方）
地址：___________________
邮编：___________________
法定代表人(负责人)：_______________
联系电话：_________________
二、乙方：_________________（以下简称乙方）
地址：___________________
邮编：___________________
法定代表人(负责人)：_______________
联系电话：_________________
鉴于甲方拥有一块位于_____________________（地点）的土地，并计划进行水利水电建设项目（以下简称项目）；乙方具备从事相关工程施工的资质、经验和技术能力，双方经友好协商，达成一致，特订立本合同，共同遵守。
第一条 项目概况
1.1 项目名称：_________________（以下简称项目）
1.2 项目规模：_________________（具体描述项目规模）
1.3 项目地点：_________________（具体描述项目地点）
第二条 工程内容
2.1 项目范围：_________________（详细描述项目的具体工程范围）
2.2 项目工期：_________________（详细描述项目的预计工期）
2.3 项目要求：_________________（详细描述甲方对项目的具体要求）
第三条 价格与支付条件
3.1 合同价格：本合同价格为人民币_________________，全部由甲方支付给乙方。
3.2 付款方式：根据工程进度和甲方的支付能力，乙方每月或每季度提交合同工程进度报告，甲方根据工程进度实际支付相应费用。
3.3 发票要求：乙方应按照国家相关法规，提供合法有效的发票给甲方。
3.4 违约金：如乙方在约定的工期内未完成工程，每日扣除合同价格的____________%作为违约金。
第四条 合同签订及履行
4.1 合同生效：本合同经双方签字、盖章后生效，具有法律效力。
4.2 合同变更：在项目实施过程中，如发生需要变更的情况，须经双方书面同意，并签订合同变更协议。
4.3 违约责任：如一方未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第五条 法律适用与争议解决
5.1 本合同适用中华人民共和国法律。
5.2 对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交达成仲裁协议解决。
第六条 其他约定事项
6.1 本合同自双方签字、盖章起生效，并终止于乙方按照合同要求完成项目的验收工作。
甲方：_________________
乙方：_________________
签署日期：_________________
水利水电施工合同书 篇4
水利水电施工合同书
一、甲方：（委托方）中国水利建设集团有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲12号
法定代表人：张永明
二、乙方：（承包方）中国电力工程集团有限公司
地址：北京市海淀区中关村南大街12号
法定代表人：王海洋
根据双方的自愿和友好合作的原则，为确保水利水电工程施工的顺利进行，甲、乙双方订立以下合同：
第一条 项目概况
项目名称：长江水利水电工程
项目地点：长江流域
施工内容：包括水库、水电站、泵站等基础设施的建设和安装
施工期限：三年
第二条 合同价款及付款方式
甲、乙双方约定总工程价款为5000万元，结算单位为人民币。
付款方式如下：
1. 工程签订后，甲方支付乙方10%的预付款作为工程启动资金；
2. 工程按月结算，乙方提供工程进度报告和相关材料，甲方支付相应款项；
3. 工程验收合格后，甲方支付剩余款项。
第三条 服务承诺及责任划分
1. 甲方承诺提供工程所需的相关资料和技术支持，并协助乙方完成申报、审批等程序；
2. 乙方承诺按照相关标准和规范，完成水利水电工程施工任务，并保证工程质量；
3. 乙方应按照合同要求购买足够的质量保证险，并保持其有效性。
第四条 合同变更和终止
1. 合同的任何变更，需经甲、乙双方协商一致，并以书面形式确认；
2. 如因不可抗力因素造成工程无法继续施工，甲、乙双方可协商解决或提前终止合同；
3. 如乙方未按合同要求履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
第五条 争议解决
合同履行过程中出现争议，甲、乙双方应友好协商解决；如协商不成，可通过仲裁或法院诉讼解决。
第六条 合同生效
甲、乙双方签字确认后，本合同生效，并具有法律效力。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同附件构成本合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）
法定代表人：张永明
乙方：（盖章）
法定代表人：王海洋
日期：年 月 日
水利水电施工合同书 篇5
发包人:(全称)
地址:
法定代表人:
委派现场代表:联系电话
承包人:(全称)
地址:
法定代表人:
项目经理:
联系电话
总工程师:
质量负责人:
监理人:(全称)
地址:
总监理工程师:
联系电话
监理工程师:
发包人拟修建工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同.
一,工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3可研文件名称,文号:
1.4初设文件名称,文号:
1.5工程规模:;
建设任务:
1.6工程概算审批总投资万元;资金来源:
二,工程承包范围及合同工程量
2.1工程承包范围:(包括永久工程,临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)
2.2主要合同工程量:(以招投标文件为准)
三,合同价款
3.1合同价款承包方式:
(详见合同附件3).
3.2合同总价人民币(大写):万元
(人民币小写万元).其中:永久工程万元;临时工程万元;安全措施费万元;技术措施费万元(详见合同附件2).
四,合同工期及进度
4.1开工日期:,竣工日期:.
4.2合同工期总日历天数:天.
4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求.
关键项目控制性工期表
序号
关键项目名称
最迟完工日期
备注
4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法:.
五,双方的义务和责任
5.1发包人的义务和责任
5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承担相应的责任。
5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知.否则,承担工程延误责任。
5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人。
发包人主要人员的职权表
序号
姓名
职务
在合同中的主要职权
联络方式
5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地.否则,承担工期延误责任.
提供的用地范围为:
期限:
5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用.否则,承担工期延误责任.
提供承包人使用的工程为:
期限:
5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.
5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析,判断和推论负责.
5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸.
发包人负责提供的图纸和期限
序号
图纸名称
提交日期
份数
备注
5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款。
5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,治安保卫,施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作.发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。
5.1.11发包人应按环境保护的法律,法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施。
水利水电施工合同书 篇6
一、合同的缔约人及项目概况
甲方：【施工单位全称】
地址：【施工单位地址】
法定代表人：【法定代表人姓名】
联系电话：【联系电话】
营业执照注册号：【营业执照注册号】
经办人：【经办人姓名】
身份证号：【身份证号】
联系电话：【联系电话】
乙方：【建设单位全称】
地址：【建设单位地址】
法定代表人：【法定代表人姓名】
联系电话：【联系电话】
委托代表：【委托代表姓名】
职务：【职务】
身份证号：【身份证号】
联系电话：【联系电话】
项目名称：水利水电工程项目
工程地点：【施工地点】
工程造价：【工程造价】
工程起止日期：【工程起止日期】
施工许可证号：【施工许可证号】
施工地点面积：【施工地点面积】
工程监理单位：【监理单位全称】
工程的内容、范围及规模：【工程内容、范围及规模】
签约日期：【签约日期】
二、合同的内容
1.工程性质和范围
本工程是一项水利水电工程项目，包括但不限于水库、水电站、引水、输水、堤防、河道开挖、治理等等。具体的工程项目范围、性质及大小请参照附件《工程项目范围及造价清单》。
2.工程进度和工期
根据双方协商一致的工程起止日期，甲方须按时完成工程，并保证工程进度和质量符合相关法律法规和标准要求。
3.工程质量
甲方须按照国家相关法律法规和标准要求，确保工程质量符合合同约定，不得擅自降低工程质量或使用不符合规定的材料和设备。如因甲方原因造成工程质量问题，甲方应承担相应责任并及时修复，乙方可要求甲方延期或赔偿相应的损失。
4.工程费用和付款方式
本工程的总造价为【工程造价】，双方约定如下付款方式：
甲方须按照工程进度和完成情况提交相应的工程进度款申请，经乙方审核通过后，乙方需在【付款期限】内将相应款项支付至甲方指定的银行账户。
5.施工保险
为保证工程的安全和风险控制，甲方须在工程施工前办理相应的施工保险，并保持有效期至工程竣工验收通过之日。
6.违约责任
双方须严格按照合同约定履行各自的义务，如有违约情况发生，违约方应向守约方承担相应的违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。
7.争议解决
本合同履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成，应提交至工程所在地人民法院进行诉讼解决。
三、合同的签署和生效
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。合同自双方签字盖章后生效。合同期限自【合同起始日期】起，至【合同终止日期】止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
日期： 日期：
水利水电施工合同书 篇7
水利水电施工合同书是水利水电工程项目的重要文件，它规范了双方在工程施工中的权利和义务，具体明确了工程的实施进度、质量要求、费用结算等内容。下面将围绕水利水电施工合同书展开一篇详细具体且生动的文章。
水利水电施工合同书是根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规，以及水利水电行业相关规范和标准，由施工单位与业主单位签订的一种约定双方权益和责任的法律文件。它是水利水电工程项目开展施工的依据，内容详细具体，并且生动地描述了双方的权利义务。
一份水利水电施工合同书通常包括以下几个重要部分：合同名称、合同主要内容、项目概况、施工范围、工期要求、质量要求、支付方式、违约责任等。合同名称必须明确，以便双方在查阅文件时清楚识别。合同主要内容部分会详细说明双方的基本信息，包括施工单位的名称、资质、经营范围，以及业主单位的名称、资质等。这一部分的目的是为了确保双方的身份真实可靠，避免陷入纠纷。
项目概况部分介绍了整个工程项目的基本情况，包括工程名称、位置、设计单位、监理单位等。这样有助于施工单位更好地了解项目的特点和要求，为后续的施工做好充分准备。接着，施工范围部分详细描述了工程项目的具体要求，包括施工单位需要进行的各项工作，如挖掘河道、安装水电设备等。这一部分要求生动具体，以便双方在合同履行过程中减少误解和争议。
工期要求部分是水利水电施工合同书中非常关键的一部分，它具体规定了工程项目的施工时间，包括起止时间、分阶段的工程完工时间等。通过明确工期要求，可以避免工程拖延和超时，确保项目能按时交付给业主单位。质量要求部分规定了工程项目的质量等级、验收标准等，以及责任划分和违约责任等内容。这一部分要求准确明确，以确保施工单位能按照规范进行施工，提高工程质量。
支付方式部分说明了业主单位向施工单位支付工程款项的方式和时间节点，以及相关的财务要求和票据凭证等。这样可以保证支付方面的透明和规范，避免双方在款项结算上产生纠纷。违约责任部分描述了当任一方未按照合同约定履行义务时，应当承担的法律责任和相应的赔偿金额等。这一部分要细致入微，确保各方在违约情况下能及时采取相应措施，保护自身的合法权益。
小编认为，水利水电施工合同书是工程项目施工的重要法律文件。在合同书中，详细具体且生动地描述了双方在工程施工中的权利和义务。通过合同的签订和履行，可以规范双方的行为，保证工程项目顺利进行，并最终实现良好的工程质量和完美的交付。
水利水电施工合同书 篇8
水利水电施工合同书起草是为了明确双方在水利水电施工项目中的权益和责任，确保项目按时、高质、合法完成。本文将详细介绍水利水电施工合同书的各个部分，并阐述其重要性及具体内容，以确保双方合作的顺利进行。
一、合同约定
水利水电施工合同书的第一部分是合同的基本信息和双方约定事项。其中，应包括项目名称、合同双方的名称、注册资金和联系方式等基本信息。双方约定事项包括项目的规模、总投资、工期要求等内容，以明确双方达成一致的项目目标和要求。
二、工程内容
水利水电施工合同书的第二部分是工程内容的详细描述。包括工程的设计要求、施工范围、工程量和施工标准等内容。在这一部分中，需要明确工程的具体要求，包括施工方案、施工方法、质量控制等，以确保项目的质量和安全。
三、工程的价款
水利水电施工合同书的第三部分是工程的价款约定。包括工程的总价款和付款方式。在这一部分中，需要明确工程价款的计算方式、付款比例和付款日期，以确保合同对双方的经济利益有明确的约定。
四、工程的质量和保修
水利水电施工合同书的第四部分是工程的质量要求和保修期限的约定。包括工程的验收标准、保修期限和保修范围等内容。在这一部分中，需要明确工程的质量要求和保修期限，以确保项目的质量和长期的可持续性。
五、合同的履行和解决争议
水利水电施工合同书的第五部分是合同的履行和解决争议的约定。包括合同的履行义务和违约责任的约定，以及争议解决的方式和程序等内容。在这一部分中，双方需要明确各自的权利和义务，以及解决争议的方式，以确保合同的有效履行和双方权益的保护。
小编认为，水利水电施工合同书的起草是确保水利水电施工项目按时、高质、合法完成的重要环节。合同的详细内容涵盖了合同的基本信息、工程内容、工程的价款、工程的质量和保修、以及合同的履行和解决争议等方面。通过明确的约定，双方可以互相了解和尊重对方的权益和责任，共同努力推动项目的顺利实施。因此，起草水利水电施工合同书是确保项目成功的关键一步，值得双方的高度重视和认真落实。
水利水电施工合同书 篇9
水利水电施工合同书是一份重要而复杂的合同文件，旨在规范水利水电工程的施工过程，保证工程的顺利进行和质量的高标准完成。本文将从合同的基本架构、合同的签订及重要条款等方面详细介绍水利水电施工合同书。
一、合同的基本架构
水利水电施工合同书一般包括以下几个主要部分：合同的标题、合同的双方当事人、项目的基本情况、合同的附件、合同的条款等。其中，合同的标题应明确表明该合同的性质是水利水电施工合同书，以便于双方当事人能够准确理解合同的内容。合同的双方当事人包括甲方和乙方，甲方一般为水利水电工程的建设和开发单位，乙方为承包商或施工单位。项目的基本情况部分包括工程的名称、地址、规模、设计要求等，并可以附上相关的图纸和技术文件。合同的附件部分包括合同书的附件，如施工图纸、工程规范等，这些附件对于施工过程中的具体要求起到了重要的指导作用。合同的条款部分则是合同的核心内容，其中包括费用支付、工期、质量保证、违约责任、纠纷解决等条款，这些条款对于工程的顺利进行和双方当事人的权益保护起到了重要的作用。
二、合同的签订
水利水电施工合同书的签订是一个相对复杂而严谨的过程。双方当事人需要在签订合同前进行充分的沟通和协商，明确工程的需求和目标。双方当事人应对合同的内容进行逐条审查和修改，并确保各项条款的合法性和公平性。合同的签订还需要双方当事人的法定代表人或授权代表出席，并在合同上签字盖章，以确保签订的合同具有法律效力。双方当事人应在签订合同之前进行详细的合同解读和确认，以充分理解合同的内容和义务，并确保双方能够按照合同的约定进行工程的施工和管理。
三、合同的重要条款
水利水电施工合同书中的重要条款对于工程的顺利进行和双方当事人的权益保护起到了重要的作用。其中，费用支付条款规定了甲方应按照约定支付给乙方的工程款项，并明确了付款的方式和时间。工期条款规定了工程的施工期限和交工时间，并约定了乙方应在合同规定的工期内按时完成工程。质量保证条款明确了乙方应保证所施工的工程符合相关的技术标准和规范，并对工程的质量进行了相应的保证和验收要求。违约责任条款规定了双方当事人在违反合同条款或无法履行合同义务时的违约责任和补偿方式。纠纷解决条款规定了双方在发生争议时应通过协商和调解解决，若协商不成可提交仲裁或法院处理等。这些条款的制定和约定将确保水利水电工程能够按照约定的要求进行，并保证双方当事人的合法权益不受侵犯。
水利水电施工合同书是一份非常重要的合同文件，对于水利水电工程的施工过程起到了重要的指导和保障作用。合同的详细具体且生动的条款内容能够确保工程按时交付，质量过关，并在施工过程中保护双方当事人的合法权益。因此，在签订水利水电施工合同书前，双方当事人应将合同的条款进行充分的协商和审查，并确保合同的内容具有合法性和公平性，以确保工程顺利进行和双方的合法权益得到保护。
水利水电施工合同书 篇10
一、甲方：（以下简称“甲方”）
地址：
联系人：
电话：
二、乙方：（以下简称“乙方”）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拟委托乙方进行水利水电工程的施工项目，双方经友好协商，达成以下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程规模：
1.4 工程进度：
第二条 甲方责任
2.1 甲方应提供的资料：
（1）施工设计文件；
（2）相应许可证明；
（3）工程地质调查报告；
（4）现场勘察报告。
2.2 甲方的责任：
（1）按照本合同约定支付工程款项；
（2）协助乙方进行现场勘察和施工；
（3）按时提供所需的设备和材料。
第三条 乙方责任
3.1 乙方应提供的资质：
乙方应具有相关工程施工资质，包括水利水电工程施工许可证或相应资质证书。
3.2 乙方的责任：
（1）按照本合同约定完成工程施工；
（2）编制施工方案和施工组织设计；
（3）保证施工进度和质量；
（4）合理安排施工人员和设备；
（5）负责工程材料的采购和保管；
（6）按照甲方要求进行工程监理。
第四条 工程价格和支付方式
4.1 工程总价：
工程总价为人民币（大写）（￥小写），包括材料费、施工费、监理费等。
4.2 工程款支付方式：
（1）预付款：签订合同后，甲方应向乙方支付工程总价的20%作为预付款。
（2）进度款：根据工程进度和甲方支付能力，甲方应按合同约定的工程进度支付相应的进度款项。
（3）最终结算款：工程完工后，乙方提供施工资料和验收报告后，甲方应支付工程总价剩余款项。
第五条 工期
5.1 工期约定：
工程完工的期限约定为从本合同生效之日起，至交付使用之日止。
5.2 工期延期：
若因不可抗力因素或甲方原因导致工期延迟，乙方应及时书面通知甲方，并协商调整工期。
第六条 资金代管
6.1 甲方可以选择将工程款项交由第三方进行资金代管，由甲方承担资金代管的费用。
6.2 若甲方选择资金代管，乙方提供的施工材料和设备必须符合资金代管机构的验收要求。
第七条 风险防范
7.1 甲方与乙方应共同制定施工期间的安全生产措施和应急预案，并严格执行。
7.2 如乙方未能按时履行施工合同规定的义务，导致工程质量或进度受到影响，乙方应承担相应的赔偿责任。
第八条 违约责任
8.1 若甲方或乙方违反了本合同的约定，均应承担相应的违约责任。
8.2 违约方应向对方支付违约金，违约金的数额为合同总价款的10%，并补偿对方可能因此产生的其他损失。
第九条 争议解决
9.1 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
9.2 如双方就本合同内容发生争议，应尽力协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 合同生效和终止
10.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为工程完工并经验收合格之日止。
10.2 本合同的解除或终止应以书面形式通知对方，解除或终止的原因应合法、合理。
甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：
水利水电施工合同书 篇11
一、本合同书包括乙方承接水利水电施工工程事项，共同签署的约定，合同双方对合同事项均明确，并同意按照本合同书的规定执行。
二、乙方承接的水利水电施工工程包括但不限于：水库建设、水利工程、水电站建设、水电设备安装等。
三、甲方提供给乙方的施工技术与资料应完整、准确。乙方应按照施工技术、方案和设计图纸进行施工，并与甲方保持密切沟通，及时解决遇到的问题。
四、本合同项下的施工工程实行项目经理负责制，乙方应委派专人担任项目经理，负责组织、协调施工事宜，并及时向甲方提供进展情况报告。
五、乙方应确保施工过程中的安全和质量。乙方应对施工现场进行安全管理，制定详细的安全施工计划和应急预案。同时，乙方应合理安排施工人员，确保施工质量达到国家和行业标准要求。
六、甲方应按照合同约定的支付方式及时支付工程款项。乙方在提供完成工程工作报告后，甲方有义务进行核实，并按照核实结果支付相应的款项。
七、如乙方未按照合同约定进行施工，导致工程质量问题或延误工期，甲方有权要求乙方承担相应责任，并进行赔偿。乙方应积极采取措施，及时解决施工中出现的问题，避免对工程质量和工期造成影响。
八、甲、乙双方应遵守国家相关法律法规，执行施工现场的环境保护措施，确保施工不对环境造成污染。如因施工引起的环境问题，由负责方承担相应的法律责任和经济赔偿。
九、本合同签署后，甲方有权利对施工现场进行监督，以确保施工进程和质量。乙方应积极配合甲方的监督工作，并根据甲方的要求提供相关资料和信息。
十、本合同书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。
十一、合同双方在履行合同时发生争议，应首先通过友好协商解决。若协商不成，可进行仲裁或诉讼解决。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工验收合格之日。如需变更合同内容，双方应通过书面形式进行协商并签署补充协议。
十三、本合同的附件为不可分割的组成部分，附件与本合同具有同等的法律效力。
十四、本合同自双方签字盖章之日起生效。如发生不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方不承担违约责任。但一方应尽快通知对方，并提供相关证明文件。
以上为《水利水电施工合同书》的具体内容，合同双方应按照约定进行履行，以确保项目的顺利进行和质量的保证。同时，希望双方在合同期限内能够保持良好的合作关系，共同推进水利水电施工事业的发展。
水利水电施工合同书 篇12
发包人:(全称)
地址:
法定代表人:
委派现场代表: 联系电话
承包人:(全称)
地址:
法定代表人:
项目经理: 联系电话
总工程师:
质量负责人:
监理人:(全称)
地址:
总监理工程师: 联系电话
监理工程师:
发包人拟修建 工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同.
一,工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3可研文件名称,文号: .
1.4初设文件名称,文号: .
1.5工程规模: ;
建设任务: .
1.6工程概算审批总投资 万元;资金来源: .
二,工程承包范围及合同工程量
2.1工程承包范围:(包括永久工程,临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)
.
2.2主要合同工程量:(以招投标文件为准)
.
三,合同价款
3.1合同价款承包方式:
(详见合同附件3).
3.2合同总价人民币(大写): 万元
(人民币小写 万元).其中:永久工程 万元;临时工程 万元;安全措施费 万元;技术措施费 万元(详见合同附件2).
四,合同工期及进度
4.1开工日期: ,竣工日期: .
4.2合同工期总日历天数: 天.
4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求.
关键项目控制性工期表
序号
关键项目名称
最迟完工日期
备注
4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法: .
五,双方的义务和责任
5.1发包人的义务和责任
5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承担相应的责任.
5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于 年 月 日前向承包人发布开工通知.否则,承担工程延误责任.
5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人.
发包人主要人员的职权表
序号
姓名
职务
在合同中的主要职权
联络方式
5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地.否则,承担工期延误责任.
提供的用地范围为:
;
期限: .
5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用.否则,承担工期延误责任.
提供承包人使用的工程为:
;
期限: .
5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.
5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析,判断和推论负责.
5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸.
发包人负责提供的图纸和期限
序号
图纸名称
提交日期
份数
备注
5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款.
5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,治安保卫,施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作.发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任.
5.1.11发包人应按环境保护的法律,法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施.
5.1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线,临近建筑物,构筑物,古树名木的保护工作,并承担有关费用;协助承包人办理爆破,安全以及特种行业许可手续.
5.1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险.发包人负责办理的保险有: .
5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定,组织或主持有关验收工作.
5.1.15其它责任:
5.2承包人的义务和责任
5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律,法规和规章,并承担相应的责任.
5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金.本合同履约担保金额为人民币(大写) 万元.履约担保证件在保修责任终止前有效,并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人.
5.2.3承包人应在接到开工通知后 日内,按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备,材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作.若承包人未按合同要求按时调遣人员,设备,材料,或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师,应承担相应违约责任.
承包人向工地调遣或雇佣主要人员
序号
姓名
职务
在合同中的主要职责
到达现场时限
一
主要人员
1
项目经理
2
总工程师
3
质量负责人
4
安全负责人
二
现场管理人员( 人)
1
行政管理
……
2
技术管理
……
三
作业人员工种
( 人)
1
土石方工程
2
混凝土工程
3
灌浆工程
4
钢筋安装
5
金属结构安装
6
设备安装
7
其他
四
特种作业人员( 人)
塔机机手
放炮员
安全员
质检员
……
承包人向工地调配施工设备和材料
一
主要施工设备名称
规格型号
数量
用途
到达现场时间
1
2
3
…
二
主要材料
1
2
3
…
5.2.4承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示,严格按监理审批的施工图纸进行施工.
5.2.5承包人应按招投标文件中《技术条款》规定的内容和期限,编制施工组织设计,施工措施计划和由承包人负责的施工图纸,报送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任.
承包人负责提交的图纸和文件表
序号
图纸和文件名称
提交时限
提交发包人份数
1
施工组织设计报告
2
施工技术措施计划
3
年,月进度报表
4
质量检测与评定资料
5
工序开仓(开工)资料
6
竣工图及验收资料
7
结算资料
8
承包人应提供的施工图
…
5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险.
5.2.7承包人应按国家有关规定文明施工,避免施工对公众利益的损害,保证工程施工和人员的安全.
5.2.8承包人应遵守环境保护的法律,法规和规章,按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染,噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失,避免施工对公众利益的损害.
5.2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作.
5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件.
5.2.11承包人应在工程通过完工验收后 天内完成工地清理并撤退其人员,施工设备和剩余材料.
5.2.12其它责任:
六,监理人的职责
6.1监理人应履行合同规定的职责.
6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准,则应在合同或补充协议中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准.
6.3监理人负责工程的进度控制,质量控制,投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包,工期调整,设计变更等,监理人在作出决定前,应得到发包人的批准;属重大设计变更的,应按行政审批部门批准的设计变更进行控制.
6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人.总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作.组织施工组织设计审查,签发施工图纸,监理文件,组织工程质量检查评定与分部工程验收,隐蔽工程验收,审签工程进度结算资料.
6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作.
6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名.
监理人的指示
序号
监理指示名称
监理指示主要内容
1
开工通知
监理人按照有关规定,向承包人发布单位工程,分部(分项)工程,单元工程等开工通知.
2
监理审批文件
施工组织设计审批文件,施工导流及度汛方案审批文件,工程质量评定项目划分审批文件,试验报告及质量标准审批文件,签发施工图纸等.
3
工序及隐蔽工程验收签证
重要工序及隐蔽工程必须经监理工程师批准后,才能进行下一工序施工.
4
施工过程质量控制指令
要求承包人提供试验和检测成果;停止各种违章作业行为;停止不合格的材料,设备,设施的安装与使用;要求对不合格工序进行补工或返工;对造成质量事故或多次严重违规的责任人提出处理意见;质量缺陷或质量事故处理方案审核意见等.在紧急情况下,监理可以做出口头指令,并在48小时内给予书面确认.
5
施工过程进度控制指令
要求承包人加快工程建设进度或加速施工的指令,督促承包人做出调整安排,编报赶工措施报告,报监理批准,并督促实施.
6
工程造价控制指令
工程量审定表,工程进度结算表,完工结算审签资料等.
7
现场协调指令
工程变更,价格调整,工程停工或缓建,合同终止,违约责任划分,多家承包人交叉作业干扰,现场矛盾协调等指令.
…
七,质量
7.1承包人应在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度.承包人在接到开工通知后 天内,向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批.
7.2承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示,认真履行质量检查职责,详细作好质量检查记录,编写质量检查报表,每 个月向监理人提交质量自检报告.
7.3监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺,材料和工程设备进行检查和检验,承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便.监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任.
7.4 承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收, 验收时应同时查验材质证明和产品合格证书.承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担.
7.5发包人负责采购的材料和工程设备,应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收,并由发包人正式移交给承包人.在验收时,承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担,若抽检不合格时,由发包人承担.发包人负责采购的工程设备安装后,若发现工程设备存在缺陷时,应由监理人与承包人共同查找原因,如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责.
7.6承包人应在工地建立自己的试验室,开展施工检测工作,施工检测方案在工程开工前 日内报市水利工程质量监督机构审核后实施.施工检测所需费用由承包人承担.
承包人无条件和能力建立现场试验室,承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作,签订施工检测合同.施工检测所需费用由承包人承担,检测费在工程开工后 个月内,由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除,按检测合同规定支付给检测单位.
7.7隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后,承包人才能进行覆盖.承包人私自将隐蔽部位覆盖,监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担.
7.8工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级,质量标准和技术特性.监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备,可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救,直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担.若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示,则发包人有权委托其他承包人执行该项指示,由此增加的费用和利润以及工期延误责任,由承包人承担.
7.9承包人对施工质量负责.工程施工质量必须达到合格标准,对施工质量缺陷或施工质量事故,承包人应无条件地按监理人的指示采取有效措施进行整改,直至施工质量达到合格为止,由此产生的费用全部由承包人承担.
八,安全
8.1发包人应负责与当地公安部门协商,建立现场治安管理机构,统一管理全工地的治安保卫事宜,负责履行本工程的治安保卫职责.
8.2发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号),认真履行本工程的安全管理职责,负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防,防汛和抗灾等工作,组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案,与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书,在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案.
8.3监理人应按有关法律,法规和规章及本合同的有关规定,检查,监督施工安全工作的实施,审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对本工程建设安全生产承担监理责任.
8.4承包人对本工程的安全施工负责.承包人应认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员,材料,设施和设备的安全,防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害.
8.5承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为 ),并按要求设置安全管理机构,配备专职安全人员 名.
8.6承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后,专款用于施工安全防护用具及设施的采购,更新,安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善,不得挪作他用.
8.7对本工程发生的重大,特大及特别重大安全事故,发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)》的相关规定进行处置.
8.8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任,并按各自的责任进行赔偿.
九,工程计量与结算
9.1计量
9.1.1本合同的计量单位,均采用国家法定的计量单位.
9.1.2计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行.
9.1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量,结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量.
9.1.4工程量的计量必须经发包人,承包人,监理人三方代表签字认可.
9.2 支付
9.2.1工程预付款
(1)工程预付款总金额为合同价格的 %,分两次支付给承包人.第一次支付预付款总额的 %,第二次支付金额为该预付款总额的 %.
(2)第一次预付款应在本合同签署后 天内,并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付;第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包人提出书面申请,经监理人核实后出具付款证书提交给发包人,发包人收到监理人出具的付款证书后的 天内支付给承包人.
(3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回.在合同累计完成金额达到合同价格的 %时开始扣款,直至合同累计完成金额达到合同价格的 %时全部扣清.在每次进度付款时,累计扣回的金额按下列公式计算:
式中r——每次进度付款中累计扣回的金额;
a——工程预付款总金额;
s——合同价格;
c——合同累计完成金额;
f1——按合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例;
f2——按合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例.
上述合同累计完成金额均指价格调整前且未扣保留金的金额.
9.2.2工程材料预付款
(1)形成本合同永久工程的 等主要材料到达工地并满足以下条件后,承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单,要求给予材料预付款.
①材料的质量和储存条件符合招投标文件中《技术条款》的要求;
②材料已到达工地,并经承包人和监理人共同验点入库;
③承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单,收据或价格证明文件.
(2)预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的 %,在月进度付款中支付.
(3)预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的1/6平均扣还.
9.2.3工程进度付款
(1)进度款按月支付.
(2)承包人按监理人规定的格式提交月进度付款申请单,监理人在收到月进度付款申请14日内完成核查,并向发包人出具月进度付款证书,经发包人审批后支付给承包人,支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后28天.若不按期支付,则应从逾期第一天起按规定的逾期付款违约金加付给承包人.
(3)月进度付款申请单应包括以下内容:
① 已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额.
② 经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额.
③ 按第9.2.2款规定的工程材料预付款金额.
④ 根据第9.2.8款规定的价格调整金额.
⑤ 扣除按第9.2.1款和第9.2.2款规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额.
⑥ 扣除按第9.2.4款规定应由发包人扣留的保留金金额.
9.2.4保留金
(1)由监理人从第一个月开始,在给承包人的月进度付款中扣留
%作为保留金(其计算额度不包括预付款和价格调整金额),直至扣留的保留金额达到合同价格的 %为止.
(2)在单位工程或部分工程验收合格并签发移交证书后,将其相应的保留金总额的1/2在月进度付款中支付给承包人.
(3)在签发本合同工程移交证书后14天内由监理人出具保留金付款证书,发包人将剩余保留金总额的1/2支付给承包人.
(4)发包人应在保修期满后14天内将剩余的保留金支付给承包人.
9.2.5完工结算
在本合同工程移交证书颁发后的28天内,承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单(一式四份),并按要求附详细证明文件,监理人应在28天内完成复核,并出具完工付款证书报送发包人审批.发包人应在收到上述完工付款证书后的60天内完成审批并支付给承包人,若发包人不按期支付,则应支付逾期付款违约金给承包人,并支付拖欠工程款的利息(利息不超过银行同期贷款利率).
9.2.6最终结清
承包人在收到按规定颁发的保修责任终止证书后的28内,按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单(一式4份)和结清单,监理人应在14天内完成复核,出具一份最终付款证书报发包人审批,发包人审查监理人提交的最终付款证书后,若确认还应向承包人付款,则应在收到该证书后的42天支付给承包人.若确认承包人应向发包人付款,则发包人应通知承包人,承包人应在收到通知后的42天内付还发包人.
9.2.7发包人或承包人若未按期付款,均应支付逾期违约金.逾期付款违约金计算标准为: .
9.2.8价格调整
(1)价格调整的差额计算
对因人工,材料和设备等物价波动影响合同价格时,按下面两种方法中的第 种方法计算价格调整的差额,调整合同价格.
第一种方法:在整个合同实施过程中,合同价格不因物价波动作任何调整.
第二种方法:在合同约定工期内,现行价格引起的总价调整的绝对值小于或等于本合同约定总价的 %时,双方自行承担物价调整风险,合同价格不进行调整.当现行价格引起的总价调整的绝对值大于本合同约定总价的 %时,取其绝对值大于 %的部分为合同价格的调整数.
调增时,价格调整方法为 ;
调减时,价格调整方法为 .
(2)除合同本款规定的调价因素外,其余因素的物价波动均不另行调价.
(3)承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未能在合同规定的完工日期内完工,则对原定完工日期后施工的工程,采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格进行结算.若由于发包人原因造成延长了完工日期,但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工,则对延期期满后施工的工程,其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格进行结算.
(4)法规更改引起的价格调整
在投标截止日前的28天后,国家的法律,行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章发生变更,导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第9.2.8款规定以外的增减时,应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额.
十,合同变更
10.1变更
10.1.1没有监理人的指示,承包人不得擅自变更.在履行合同过程中,监理人可根据工程的需要指示承包人进行变更,变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动或不影响其原定的价格时,不予调整该项目的单价.
10.1.2变更引起的单价或合价调整,承包人应在收到监理人发出的变更指示后28天内,向监理人提交变更报价书,监理人在28天内对变更报价书进行审核后作出变更决定,并通知承包人.价格审核期间,承包人仍应按监理人的变更指示进行施工.价格调整的原则:
(1)工程量清单中有适用于变更工作的项目时,应采用该项目的单价或合价.
(2)工程量清单中无适用于变更工作的项目,新增项目单价计算方法为:
.
10.1.3由于发包人原因引起的变更,发包人应承担相应的费用和工期延误责任;由于承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更,其增加的费用和工期延误责任由承包人承担.
10.2 转包与分包
10.2.1承包人不得将其承包的工程转包或违法分包;不得通过租用,借用他人资质证书承揽工程;承包人如有上述行为,发包人有权立即解除合同,承包人应按本合同第11条约定,承担违约责任.
10.2.2主要建筑物的主体结构不得进行工程分包.所称主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或严重影响工程功能和效益的建筑物.
10.2.3在合同实施过程中,有下列情况之一的,发包人可向承包人推荐分包人:
(1)由于重大设计变更导致施工方案重大变化,致使承包人不具备相应的施工能力.
(2)由于承包人原因,导致施工工期拖延,承包人无力在合同规
定的期限内完成合同任务.
(3)项目有特殊技术要求,特殊工艺或涉及专利权保护的.如承包人同意,则应由承包人与分包人签订分包合同;如承包人拒绝,则可由承包人自行选择分包人,但需经发包人书面认可.
10.2.4发包人一般不得直接指定分包人.但在合同实施过程中,如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛,抢险等危及公共安全和工程安全的项目,发包人经项目的上级主管部门同意,可对该应急防汛,抢险等项目的部分工程指定分包人.由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔,诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责,承包人不对此承担责任.
10.2.5除发包人指定分包外,承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任.承包人应对分包项目的工程进度,质量,安全,计量和验收等实施监督和管理.
十一,违约与索赔
11.1在履行合同过程中,承包人未按第5.2款规定履行义务或发生下述行为之一者属承包人违约:
11.1.1承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按本合同约定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误;
11.1.2承包人将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去;
11.1.3未经监理人批准,承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备,施工设备,临时工程设施或材料撤离工地;
11.1.4承包人使用不合格的材料和工程设备,或拒绝处理不合格的工程,材料和工程设备;
11.1.5由于承包人原因未按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程,连续3个月未采取有效措施赶上进度,造成工期延误;
11.1.6承包人在保修期内未对工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补;
11.1.7承包人无正当理由否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,经查证核实后,发包人可将此行为上报行业主管部门,记入该企业诚信档案.
11.2由于承包人原因本合同项目未能按合同约定的日期完工,承包人应支付逾期完工违约金.逾期完工违约金 元/天,累计不超过
元.
11.3承包人发生违约行为时,监理人应及时向承包人发生书面警告或停工整改通知,限期整改;监理人发出停工整改通知28天后,承包人仍无视监理人的指示,不提交整改报告,不采取整改措施,则发包人可通知承包人解除合同.解除合同时,承包人应按本工程中标价格的 %(5%~10%)向发包人支付违约金,同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失.
11.4在履行合同过程中,发包人未按第5.1款规定履行义务或发生下述行为之一者属发包人违约:
11.4.1发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地,测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件;
11.4.2发包人未能按合同规定的时限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸;
11.4.3发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款,或无正当理由阻挠,拒绝批准任何支付凭证,导致付款延误;
11.4.4由于法律,财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务.
11.5由于发包人原因造成的工期延误,由发包人承担由此造成的窝工人员损失和机械设备闲置损失,并相应顺延工期;若发包人要求承包人通过赶工方式保证工程按合同约定工期按期完工,则应由发包人承担采取赶工措施所增加的合理费用.
11.6发包人违约,并在收到承包人通知后28天内仍未采取措施改正,承包人有权暂停施工,发包人应承担违约增加的费用和工期延误责任.暂停施工后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权解除合同.解除合同时,发包人应向承包人支付已完工程的合同价款,同时按本工程中标价格的 %向承包人支付违约金,同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失.
11.7索赔的提出.双方有权根据本合同及其它有关规定向对方提出索赔.但应在索赔事件发生后28天内将索赔意向书提交监理人,并抄送违约方.在上述意向书发出后的28天内,再向监理单位提交索赔申请报告,详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据,并应附必要的当时记录和证明材料.如果索赔事件继续产生影响,履约方应按监理单位要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后的28天内向监理单位提交包括最终索赔金额,延续记录,证明材料在内的最终索赔申请报告,并抄送违约方.否则,违约方可不受理.
11.8索赔的处理.
11.8.1监理人收到履约方提交的索赔意向书,应核查履约方的当时记录,并可指示履约方继续作好延续记录以备核查,监理单位可要求履约方提交全部记录的副本.
11.8.2监理人收到履约方提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后,应立即依据当时记录进行审核,并在履约方提交上述报告后的42天内与双方充分协商后作出决定,在上述时限内将索赔处理决定通知履约方,并抄送违约方.
11.8.3双方应在收到监理人的索赔处理决定后14天内,将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人.若双方均接受监理单位的决定,则监理单位应在收到上述通知后的14天内将确定的索赔金额列入付款证书中支付;若双方或其中一方不接受监理单位的决定,双方可共同协商成立争议调解组,任何一方可提请争议调解组解决.
11.8.4若履约方未遵守各项索赔规定,则应得到的付款不能超过监理人依据当时记录核实后决定的或争议调解组提出的或仲裁机构裁定的金额.
11.9索赔的期限.承包人提交了完工付款申请单后,应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔.承包人提交的最终付款申请单中,只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔.
十二,工程验收
12.1 发包人应按现行的水利水电工程验收规程及时主持或组织工程的各项验收.
12.2承包人应在接到监理人的指示后 天内提交,整编应由承包人负责的验收资料.
12.3 无论是发包人原因或是承包人原因,造成工程在具备验收条件时不能及时进行完工验收或竣工验收的项目,责任方要承担工程保管费用 元,一次性支付给非责任方.
十三,争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议时,双方应及时友好协商解决,协商不成时,双方同意选择以下第 种方式解决:
①由 仲裁委员会仲裁;
②向人民法院起诉.
十四,其它
14.1本工程的保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起,保修期为 个月.
14.2本合同所指不可抗力适用我国《合同法》等相关法律,法规的有关规定.合同签订后发生因不可抗力造成的巨大损失和严重损坏,致使任何一方无法继续履行合同时,经协商可解除合同.
14.3双方应按《廉政合同》范本(见附件7),在签订工程施工合同的同时,签订《廉政合同》,并与工程施工合同同时生效.
12.4双方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上签名(或签章)并加盖单位公章(或合同专用章),合同生效.
14.5承包人已将合同工程全部移交给发包人,且保修期满,发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书,合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时,合同自然终止.
14.6本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份.
十五,合同附件
1.中标通知书
2.投标报价书
3.招标文件
4.技术条款
5.图纸
6.已标价的工程量清单
7.《廉政合同》
8.其它材料
发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人:(签名) 法定代表人:(签名)
现场代表:(签名) 项目经理:(签名)
地 址: 地 址:
邮政编码: 邮政编码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
年 月 日
水利水电施工合同书 篇13
水利水电施工合同书是一份重要的合同文件，用以规范和约束水利水电工程项目的施工过程。它详细阐述了双方责任、权利和义务，为水利水电工程的顺利进行提供了保障。
在合同书中，首先要明确合同的标的。水利水电施工合同书中，标的就是具体的工程项目，如大型水电站、水库、排洪渠等。具体而生动的写法可以是：本合同由甲方与乙方就山川水电站工程项目，经充分协商，双方一致同意达成。
合同书应明确双方的权利与义务。甲方作为委托方，有权要求乙方按照合同要求进行施工，并支付约定的工程款项。乙方作为承包方，有义务按照合同约定的质量标准和工期要求，保质保量完成工程。生动的写法可以是：甲方有权要求乙方按照工程总图、设计文件和施工组织设计等进行施工，保证施工质量达到相关标准。乙方则有义务在施工过程中，遵守相关法律法规，采取必要的安全措施，确保工程施工的顺利进行。
合同书还应明确工程造价和支付方式。具体而生动的写法可以是：工程总造价为xxx万元，乙方应按照工程进度和质量验收的情况，按约定的支付方式进行款项的支付。
合同书还应包含工程变更、索赔和争议解决的条款。生动的写法可以是：如工程实施过程中发生不可抗力或其他客观原因导致工程需要变更，双方应及时协商并签订变更协议。如在工程施工过程中发生纠纷或争议，双方应首先通过友好协商解决，如无法解决，则提交相关仲裁机构进行仲裁。
合同书应设立违约责任的约定。生动的写法可以是：如乙方未按时交付工程或未达到工程质量标准，甲方有权要求乙方支付违约金，并保留追究法律责任的权利。
小编认为，水利水电施工合同书是一份具体、详细且生动的文件，为水利水电工程的顺利施工提供了重要保障。双方应严格按照合同要求履行各自的责任，以确保工程的质量和工期满足要求。合同书中还应设定必要的变更、索赔和争议解决机制，以应对不可预见的情况。只有合同双方的共同努力，才能实现水利水电工程项目的成功竣工。
感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《水利水电施工合同书(范例13篇)》一文，希望能解决您找不到幼师资料时遇到的问题和疑惑，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了水利水电施工合同书专题，希望您能喜欢！