一份全面的合同应该如何才能写好？有很多人几乎常常都需要亲自撰写合同或者签订合同。签订合同的双方当事人具有相应的民事行为能力，这篇文章主要是介绍了一下关于“保证金合同”的必要知识，愿你通过参考这些资料可以把工作或学习做得更好！
保证金合同 篇1
甲方，_________
乙方，_________
根据_________的有关规定，甲乙双方共同签订如下协议，
一、乙方自愿按规定数额预交保证金，作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证，无特殊原因有效期内不予退还。
二、乙方预交保证金后，有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时，不再另交投标保证金，中标后不再另交履约保证金。
三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。
四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任，因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。
五、乙方如发生_________或者国家法律、法规所禁止的行为，甲方将按有关规定进行相应处罚。
六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整，甲方有权根据有关情况作相应调整。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满，预交的保证金无息退还。
甲方，_________乙方，_________
负责人，_________负责人，_________
电话，_________电话，_________
地址，_________地址，_________
开户行，_________开户行，_________
_________年____月____日_________年____月____日
保证金合同 篇2
出租方:(以下简称甲方)
承租人:(以下简称乙方)
甲乙双方就房屋租赁达成如下协议:
一、甲方将位于天津开发区(市、区)第一街云锦兰亭小区1-1-20xx室的房屋出租给乙方居住使用。租期从年月日至年月日，共个月。乙方居住满三个月以上的，收取一个月的租金，居住不满一个月的'，如乙方违约，押金不予退还。
二、该房屋月租金为人民币(大写:整)，按月结算。每次租金到期前3天内，乙方应向甲方支付全月租金。
三、乙方租赁期内，水费(10立方米/月)、电费(100度/月)、物业费由甲方承担，网费、有线电视费、采暖费由乙方承担(采暖费时间为5个月，每月支付100元)。租赁结束时，乙方必须付清所有欠款。注:甲方承担10立方米/月和100度/月的用水量，超出部分按TEDA市规定的住宅水电价格折算成人民币，由人头分摊。每月交房租的时候交上个月的水电费。
四、乙方同意提前支付人民币(大写:贰拾万元整)作为房款，该房款将在本合同终止时冲抵或返还给乙方作为租金。房屋内的家具、墙面、公共设施如有故意损坏，押金不予退还。
五、租赁期内，乙方如需在合同期内退房及解除合同，必须提前15天通知甲方，否则押金不予退还。
六、租赁期内，未经甲方同意，乙方无权将房屋转租或出借；房屋的结构和用途不得改变。因乙方人为原因造成房屋及其配套设施损坏的，乙方应承担赔偿责任。
七、本合同引起的任何争议应由双方协商解决。
八、乙方严禁带他人进屋，以免影响他人休息，造成不必要的麻烦。严禁深夜与朋友在室内饮酒、赌博或大声喧哗。最迟在晚上23:00之前，请离开不属于住户的人，锁好大门。早上高峰时间严禁洗澡，以免影响他人使用厕所。严禁将其他杂物或有杂物的废水倒入蹲便器或脸盆内，以免堵塞下水道，影响卫生间的正常使用。公共场所严禁放置个人垃圾或垃圾桶。
九、节约用水用电，晚上睡觉前仔细检查，一定要关闭室内电器设备，拔掉电源，以免夜间电压过高烧毁电器设备，引起火灾。将无杂物的废水倒入桶中冲洗或清洗拖把。
十、除甲方租房时提供的原有电气设备外，新增的电气设备将根据其功率和运行时间单独计算。该费用由乙方承担，不计入分摊费用。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_ _ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _ _
法定代表人(签名):_ _ _ _ _ _ _ _
xx年xx月xx日
保证金合同 篇3
导语：立契约人xxx（以下简称甲方）xxx（以下简称乙方）兹就机器买卖事宜，甲方卖出、乙方买进。第一条&n
卖 方：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 德律风：____________
法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________
买 方：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 德律风：____________
法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________
交易两边在划1、自愿、互利根本上，达成以下购货公约，互助服从。
第一条 货品名称____________
第二条 数量____________
第三条 原 产 地____________
第四条 代价____________
第五条 装船：第一次装船应于接到名誉证后30天至45天内予以办理。从第一次装船起，扫数发运应在____个月内结束。
第六条 优惠期限：为了践诺公约，若最终一次装船时产生耽误，卖方发起凭据，买方可向卖方供给30天的优惠期限。
第七条 保险：由买方办理。
第八条 包装：用________________予以避免费包装。
第九条 付款前提：签订公约后5天（公历日）内买方经过议定开证行开出以卖方为受益人，经确认的，全金额100％的，不可撤除的，可破裂的，可让渡的，允许分期装船的名誉证，见票即付并出示以下证件：
1.全套卖方贸易发票；
2.全套干净、不记名、背书提单；
3.质量、重量查验表明书。
第十条 装船关照：买方起码在装货船到达装货港的7天前，将装货船到达的时候用电传关照卖方。
第十一条 包管金：
1.关照银行收到买方开具有不可撤除名誉证时，卖方必须开签字誉证____％金额的包管金。
2.公约货品装船和交货后，包管金将原数退回给卖方。若出于任何因为（本公约第12条法则的除外）产生没法交货（扫数或部分），按数量比例将包管金作为违约金予以充公付出给买方。
3.若因为买方违约或不根据本公约第9条法则的时候（第12条法则除外）开具以卖方为受益人的名誉证，必须按包管金雷同的金额付给售方。
4.开具的名誉证必须满足公约所法则的条目内容。名誉证所列前提应精确、刚正，卖方并能予以承兑。关照银行收到名誉证后，关照银行给开证银行供给包管金。
第十二条 不可抗力：卖方或买方均不负担因为不可抗力的因为所酿成的没法交货或违约。不可抗力的因为包括战役、封闭、辩论、兵变、罢工、店主罢工、内争、纷扰、当局对出入口的限制、暴动、紧张火警或水患或人力所不能把握的天然身分。
交货或装船时候大略呈现耽误，买方或卖方应发起表明予以阐明实情。
第十三条 仲裁：因履行本公约所产生的一切争论和同等，两边应经过议定友爱会商方法办理。若经会商不能达成和谈时，则提交________ 仲裁委员会，按其仲裁法则判决。仲裁判决是结局判决，对两边均有束厄狭隘力。仲裁费用应由败诉方负担，除进行仲裁的部分外，在仲裁进行的同时，两边将连续履行公约的别的部分。
第十四条 货币贬值：若美元货币产生法定贬值，卖方保存按贬值比率对公约代价予以调整的核定权力。
第十五条 有效期限：本公约签字后，在7天内买方不能开出以卖方为受益人的名誉证，本公约将自动失效，但买方仍然对第11条中第（2）、（3）项法则的内容当真，对卖方交付的包管金予以补偿。
本公约一式两份，用________ 文签订，经两边签字后见效。
卖方：________________ 买方：________________
代表：________________ 代表：________________
____年____月____日 ____年____月____日
保证金合同 篇4
甲方：
乙方：
为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《合作经营合同》或《租赁合同》，乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金：
一、 保证金标准 按照双方合同约定的保证金总额为人民币(大写) 元
二、保证金的支付方式及时间 支付方式： □ 现金 ; 支付时间： 年 月 日。
三、保证金的用途
(1)保证金用于防止市场乱价，稳定市场价格;
(2)保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的其他事项而应支付的违约金或赔偿金。
四、如出现本协议第三条中约定的情况，甲方可先行从保证金中扣划相应金额，并通知乙方补足保证金金额，乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项，乙方应在七日内补足应支付款项并按本合同约定金额补足保证金。逾期，甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。
五、从乙方商品停止销售甲方商品日，甲方调整好货品后，一次性返还乙方，但甲方应于15日内完成返还。
六、本协议作为甲、乙双方所签署合同之补充协议，有效期随年度合同顺延。
七、本协议经双方盖章签字生效。
甲方签署人： 乙方签署人：
年 月 日 年 月 日
保证金合同 篇5
工程名称：
甲方：
乙方（施工）：
甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：
1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。十条 清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，制定具体的清算方案，公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款、清偿公司债务。
经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责。十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算总结报告。
4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。条 本公司是经市工商行政管理局核准注册、依法设立后为独立的企业法人。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。股东：认缴出资额为340万元，占公司注册资本的34%，分二期于公司成立之日起二年内缴足。占认缴出资额的百分之五十，于公司设立登记前缴纳;第二期货币出资170万元。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。
7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。本协议履行期间，甲、乙任何一方需变更或终止本协议的，要求变更或终止一方应及时书面通知对方。
本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
签订地点：签订日期：
保证金合同 篇6
甲方：xx市___房地产开发有限公司
住所地：
乙方：___xx房地产开发有限公司
住所地：xx市___路
甲乙双方此前共同参与了合作开发xx市xx街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：条 股东向股东以外的人转让出资时，须经半数以上的股东同意;不同意转让的股东应购买转让的出资，如不购买转让的出资视为同意转让;经股东同意转让的出资。
一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付___x万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
二、保证金的留置期限为___x年，期间，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金)，由乙方按照___x的利率支付给甲方利息;担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的。
三、余下保证金的归还期限为：
四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判;
五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
甲方：xx市___房地产开发有限公司
乙方：___xx房地产开发有限公司
20xx年xx月xx日
保证金合同 篇7
保证金合同范本
保证金合同范本【范本一】：保证金合同书
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：
1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。
2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。(如招标文件规定在指定银行换取发票)。
3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。 (1)若甲方未能中标招标人向中标人发出中标通知书后5个工作日内，将投标保证金退还至未中标人基本账户； (2)若甲方中标后，(学生打架调解协议书)与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。
甲方代表：
乙方代表：
签字(盖章)
签字(盖章)
年月日 年月日
保证金合同范本【范本二】：投标保证金协议书
甲方：
乙方：
为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：
一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金 万元(大写：万元)。
二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。
三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：
1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。
2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。
四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。
五、如果甲方组织的招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。
如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。
六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字(盖章)后生效。
甲方单位公章：
甲方参加人员：
乙方：
联系电话：
保证金合同范本【范本三】：保证金合同范本
甲方： 乙方：
为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：
一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县 街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金 万元(大写： 万元)。
二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。
三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。
四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。
五、如果甲方组织的'招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。
六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字(盖章)后生效。
甲方单位公章： 乙方：
甲方参加人员： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
保证金合同范本【范本四】：质量保证金协议
甲方：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
鉴于甲乙双方前期良好的合作关系，并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险，本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担。 共同发展的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议：
1。 乙方提供甲、乙双方2014年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管，且质量保证金最低不少于RMB10000。00元，具体标准如下：
甲方根据乙方的供货品质状况，按照以下标准设立质量保证金： A。 年度业绩评定A级，且在月度评定均在B级以上，质量保证金比例15%；
B。 年度业绩评定B级，且在月度评定均在C级以上，质量保证金比例20%；
C。 年度业绩评定C级或以下，质量保证金比例30%； 2。 以上质量保证金由甲方在2014年9月份应付乙方款项中扣除。 3。 质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题，并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。
4。 乙方同甲方合作期间，如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形，甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金，同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议，直至追回甲方的损失。
5。 乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任，当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时，乙方需承担超过的损失。 6。 当乙方采用质保金弥补甲方的损失时，需在事情处理完毕一月内重新补足质保金，否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7。 当乙方向甲方连续供货达1年，且供货品质标准达到第1项降低要求的，乙方可申请降低质量保证金比例。
8。 当甲、乙双方终止业务往来半年以上，乙方可要求甲方返还全部质量保证金。
9。 当甲方与乙方交易额在一年后发生较大的变动时，乙方可在第二年4月份提出申请，按照第二年前三个月的具体数额重新确定，具体实施流程按照第8项执行。
10。 以上保证金的返还和修订，需由供应商书面通知采购部，采购部提出申请，经采购部部长。品质部部长认可后，交副总批准后，采购部通知财务部实施。
11。 乙方提出返还质量保证金要求后，经甲方确认符合本协议第5、6。条要求，甲方在确认后的二个月内安排返还质量保证金。
12。 本协议经双方签字盖章后生效，直至双方重新签订协议之前有效。 13。 当出现双方争议而未能达成协议时，可向甲方当地法院申请仲裁确定。
甲方（公章） 乙方（公章）： 甲方代表： 乙方代表： 日 期： 日 期：
保证金合同范本【范本五】：保证金范本
合同附件一；本履约保证金由合同双方于年月日在订立；第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建；第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行；第三条保证金额；乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币；第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等；第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设；同相关约定退还保证金给乙方；甲方（盖章）：乙
________________________________________
合同附件一
本履约保证金由合同双方于 年 月 日在 订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过 支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条 保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合
同相关约定退还保证金给乙方。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：
保证金合同 篇8
发包人(全称)：四川美术学院
承包人(全称：重庆建工第三建设有限责任公司
鉴于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规的要求，本合同遵循平等自愿、公平诚信的原则。双方就罗中立美术馆和四川美术学院美术馆的施工合同中尚未涉及事宜进行协商并达成一致，特订立补充协议一。
一、根据双方签订的施工合同，承包人必须在签订合同后7天内向发包人以现金或转账支票的形式交纳中标金额的5%作为履约保证金，履行其合同义务。
按照投标文件的规定，承包人在合同签订后7日内以现金或转账支票方式向发包人交纳中标金额的5%作为履约保证金。当基础工程完工并经验收合格后，发包人及监理人书面确认后7日内退还承包人履约保证金总额的20%（无息退还）；当主体结构完工并经验收合格后，发包人及监理人书面确认后7日内退还承包人履约保证金总额的30%（无息退还）；当承包人的承包范围内的工程全部完工并经发包人及监理人书面确认后，发包人将剩余的50%履约保证金总额无息退还给承包人。具体退还时间以书面确认为准。
二、本补充协议为罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。若本补充协议与原合同不一致，则以本补充协议为准。未涉及的条款按照原合同执行。关于保证金退还事宜，按照本补充协议执行。
三、本协议一式捌份，发包人、承包人各执肆份。
发包人：承包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
保证金合同 篇9
根据《中华人民共和国合同法》、《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》(建市[]92号)及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就涪城区城郊乡牌坊社区二组“水产市场”开发(“绵城规设[]204号”规划用地，项目名称待定)工程施工关于保证金的缴纳、管理、使用、退还等有关权利义务协商一致，共同达成如下协议，并签订本书面合同。
一保证金数额及性质:
1、保证金总额450万元，该保证金是乙方以xx社区二组“...”开发工程施工总承包单位的身份缴纳。
2、该450万元保证金的性质为“进场施工保证金”，也就是“中标保证金”，乙方缴纳450万元保证金，即视为乙方已中标该工程施工。工程开工后，该“进场施工保证金”自动转为施工“履约保证金”。
二保证金的用途、缴纳期限及缴纳形式:
1、该保证金专款专用于该项目建设前期的拆迁补偿、施工许可手续办理等工作。
2、签订本工程《建设工程施工合同》及本“保证金合同”后，乙方开始向甲方缴纳保证金，该保证金之中的300万元用于“水产市场”拆迁安置，150万元用于办理施工许可等手续。
3、该“水产市场”开始拆迁时乙方缴纳200万，拆迁完毕缴纳100万;办理施工许可及其它许可的过程中付150万。
(1)按约定时限及金额收取保证金并专款专用。
(2)做好工程规划许可工作，完成勘察、设计等一系列施工的前期准备工作;督促乙方做好该工程进场施工前的人员、技术、设备、材料等准备工作。
(建市[2014]92号)及私营房地产开发的行业规则做好工程发包工作。(4)甲方在签订本合同并缴纳第一笔保证金次日起3个月内办理完全部工程施工手续，确保乙方进场施工。
(1)按约定的时限及金额向甲方缴纳保证金。
(2)按照本合同及该工程的《建设工程施工合同》的“专用合同条款“的第二大项“个性约定”的相关资料监管保证金及项目资金的管理和使用。
(3)按照建设工程招投标程序及私营房地产开发的行业规则准备相关文件，配合甲方办理《施工许可证》。
(4)做好工程进场施工的人员、技术、设备、材料等准备工作。四保证金管理与使用
1签订本合同后10个工作日内，甲方与乙方根据双方签订《建设工程施工合同》的“专用合同条款”的第二大项“个性约定”的有关约定，在银行开设资金“共管账户”
账户名称:
2、乙方带给的保证金转入此共管账户，乙方务必在资金使用支取工作上给予及时配合，确保资金使用效率。
1、甲方以该工程项目的“国有土地使用权”向乙方进行担保。
2、该工程“施工合同”和“保证金合同”先公证，再到国土部门进行第一顺位担保备案登记，(土地使用证交乙方收存，退换保证金时退还证件)。
1、甲方若收取保证金后，未能将该工程发包给乙方施工，则甲方务必在其它施工单位进场前将保证金退还乙方，按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息，并一次性赔偿乙方保证金总额15%的违约金
2、甲方在3个月内(签订本合同并缴纳第一次保证金之次日起计算)，未能完成工程施工前期的拆迁安置及各种手续办理工作，致使乙方不能按时进场施工，则该保证金自转入共管账户之日起，甲方按2%/月的标准于每月30日前向乙方支付前期资金利息，利息支付至乙方进场施工之日止。3、若乙方收到第一轮保证金后5个月尚未到达乙方能进场施工的条件，则甲方向乙方退还保证金，在按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息，再按保证金总额的15%向乙方支付违约金，否则，乙方有权透过处置担保的土地使用权来收回保证金.
七个性约定:
1、无论双方签订的《建设工程施工合同》是否有效，该《保证金合同》所有条款都具有独立的法律效力。
2、若发生争议，双方协商解决，协商不成，在合同履行地所属法院诉讼处理。
八其它:
1、本合同一式四分，甲乙双方各一份，公证机关一份，国土登记部门一份，自双方盖章及法人代表或委托代理人签字生效。
其委托代理人:(签字)其委托代理人:(签字)组织机构代码:组织机构代码:...委托代理人:委托代理人:...
附:双方《营业执照》、《组织机构代码证》、《开户许可证》、法人代表身份证复印件等公司全套资料
保证金合同 篇10
出租方：(以下简称甲方)
承租方：(以下简称乙方)
甲方对酒店地上、地下停车位有权进行出租，并收取租金，乙方需要承租车位，停放车辆，甲乙双方在平等自愿的基础上，一句相关法律法规签订本合同。
第一条乙方______单元______号住户，现租用甲方(地上/地下)1个停车位，此车位所登记的车辆为__________(品牌)，车辆牌照号码为_____________________。如酒店有重大接待需使用车位时，该车辆则不能停放在酒店内，需自行解决停车事宜。
第二条乙方签订本合同后向甲方申请办理停车证，必须向甲方出示身份证、驾驶证、行车证、保险公司提供的保险证明(80%以上险)及甲方认为其它应出示的文件资料。
第三条乙方租用车位的租期自______年____月____日起至______年____月____日止，车位租金为_________元/辆/月。
第四条乙方须于双方签订本协议时一次性交付半年租金，合计为人民币________元，大写_________________元整。
第五条甲方保证在本合同签订后，按合同的约定向乙方提供车位。
第六条甲方负责停车场的服务工作，保证停车位、停车场的设备设施正常运行，对停车场进行管理，制定相关停车规定，乙方应遵照执行，以保证停车正常运行。
第七条停车场只向车辆提供车位的使用权，无需为停泊车辆承担任何损坏，损毁及遗失责任。甲乙双方只构成车位场地租赁关系，不构成保管关系。乙方须锁好车门、窗，不得将贵重物品存放在车内，如车内物品丢失、损坏。由乙方自行负责。
第八条甲方对乙方违反《停车场管理规定》的行为，有权进行处罚，以确保不妨碍其它业主正常停车。
第九条乙方应按合同约定按时交纳车位租金，如逾期未交付，甲方有权采取以下措施：
1、禁止车辆进入停车场;
2、追收所欠租金，每逾期一日加收1%的滞纳金;
3、逾期五日仍未交付租金的，甲方有权终止本协议，另行出租该车位，并无需通知乙方。
第十条《停车场管理规定》为本合同附件，是本协议的有效组成，与本协议具有同等效力。
《停车场管理规定》
1、所有在停车场进出或存放的机动车辆，其驾驶员均应遵守本规定，服从车场管理人员的管理和指挥，按指定位置停放车辆，自觉维护场内的秩序。
2、入场车辆应自觉保持车场内清洁卫生，本停车场有权禁止车容不整车辆入内停放。
3、入场停放的'机动车辆，应有序停放在车位上，不得异区、异位停放。否则，本停车场有权将不安指定位置停放的车辆拖至适当地点，并由其车主承担一切费用。
4、停放在停车场的车辆，必须锁好门窗和调好防盗系统。凡现金、重要文件、贵重物品本停车场不负保管责任;车主停好车辆请勿在他人车辆旁逗留。
5、车辆离场或任何人士驾驶或移动场内任何车辆时，车场管理人员有权对其进行管理，检查。驾驶员不得以任何理由拒绝，否则驾驶人员须承担由此引致的一切责任。
6、严谨携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进入停车场。不得在停车场内清洗车辆、维护、加放燃料等行为，否则，车主将赔偿其所造成的损失，并承担可能引起的一切责任。
7、使用停车场的机动车辆及其使用人，应对由其引起的本停车场内的建筑物、设备、设施的损坏或损失负责;并在指定的时间内缴付被损坏、损失的物件的赔偿费、维修费、安装费及其他相关费用。
8、停车场使用人员须遵守和执行本停车场以书面或口头告知的一切合法条例和规定，如速度限制、高度限制、严禁吸烟等，违反者将按规定处以罚款。
9、停车场的停车位只供机动车辆停车用，禁止擅自改变车位使用功能或从事除停车以外的其他行为。
10、停车卡如有遗失，须立即向监控中心报失并支付停车卡的工本费。不得转借、涂改、伪造。否则，将收回停车卡，如事件行为有违法性质，将送公安机关追究法律责任。
第十一条本协议自双方盖、签字之日起生效，一式两份，甲乙各执一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方：
代表(签字)：联系电话：
车牌号：
保证金合同 篇11
住所：________________________________
法定代表人：__________________________
电话：________________________________传真：______________
住所：________________________________
法定代表人：__________________________
电话：________________________________传真：______________
住所:_________________________________
法定代表人：__________________________
电话：_______________________________传真：_______________
鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同），甲方理解丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方带给工程履约担保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方带给履约保证，保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
甲方为丙方带给保证的范围是主合同项下的工程总价的____%，数额最高不超过____元（大写），币种为_______。
甲方在发生以下担保情形时承担担保职责：丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
保证职责可选用以下方式（以选取项为准，在选项前的括号内填“Y”表示选取项，填“N”表示非选取项）：
（N）1．由甲方带给资金及技术援助，使其能继续履行主合同义务。
（N）2．由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商，以便继续履行合同。
（Y）3．甲方对乙方的损失进行赔偿，但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额，即不超过壹佰万元。
自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日，即至_____年_____月____日止。
1．乙方务必全面履行主合同义务，若乙方发生违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证职责。
2．乙方务必全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行状况，并用心配合甲方进行定期或随时检查和监督。
3．乙方同意丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。
4．乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。
5．乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方，说明其违约状况并要求其予以纠正。
6．依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证职责。
7．因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证职责。
8．甲方在承担担保职责后，享有追偿权。
1．乙方向甲方提出索赔请求，务必提交索赔通知书，同时带给项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题，乙方还需同时带给建筑工程质量检测部门出具的检测报告。
2．甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内，按照本合同的约定承担保证职责。
1．本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。
2．本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。
本合同发生争议或纠纷时，甲、乙、丙三方当事人能够透过协商解决，协商不成的，透过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院（也能够选取透过仲裁程序解决）。
第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款：
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
本合同正本一式叁份，甲乙丙三方各执壹份。
甲方：__________________乙方：__________________
法定代表人：____________法定代表人:_____________
_______年_____月____日______年_____月___日
相信《保证金合同优选十一篇》一文能让您有很多收获！“幼儿教师教育网”是您了解幼师资料，工作计划的必备网站，请您收藏yjs21.com。同时，编辑还为您精选准备了保证金合同专题，希望您能喜欢！
