施工简易合同。
分享一篇网络上的好文“施工简易合同”读完后感触颇深。在我国人民法律意识的不断提高的今天，合约可以让我们更加放心的合作。如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。相信一下这篇文章会对您的生活带来一些改变！
施工简易合同(篇1)
施工合同简易版本
一、甲方：
姓名：
地址：
电话：
二、乙方：
名称：
地址：
电话：
三、工程名称：
四、工程地址：
五、施工期限：
六、验收标准：
七、工程质量：
1、乙方承诺工程施工过程中遵守相关法律法规和技术标准，确保工程质量符合国家有关标准。
2、工程竣工后，乙方应进行免费的保修和维护工作，确保工程质量满足甲方的要求。
八、工程款项：
1、工程进度款：乙方按照合同规定的进度完成工程后，甲方应按合同约定及时支付相应的款项。
2、工程质保金：工程质保期结束后，甲方应在合同规定的时间内将工程质保金支付给乙方。
九、违约责任：
1、乙方未按合同规定按时交付工程材料或拖延施工时间，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2、乙方无合法施工资质，或者违法违规施工，造成工程质量不符合国家有关标准，甲方有权要求乙方承担相应的责任，并责令乙方改正或者重新施工。
十、争议解决：
1、合同双方应本着诚信和友好的原则协商解决有关工程施工过程中出现的争议，并在诚信原则下达成协议。
2、如双方协商无法达成一致意见，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
十一、合同终止：
1、合同双方协商一致，可随时终止合同。
2、因不可抗力造成合同终止的，双方无须承担违约责任。
十二、合同附件：
1、工程图纸、技术标准和验收标准。
2、其他相关协议等。
以上是一篇关于施工合同简易版本的范文，合同内容可根据实际情况进行修改和完善。当甲方和乙方签署合同前要认真阅读并理解合同，确保双方对合同内容达成共识。双方协商一致制定出合同，符合各自的利益需求，并落实到实际的施工过程中，才能保证工程质量得到有效保障。
施工简易合同(篇2)
施工合同简易版本是一份非常重要的文件，它规定了双方在施工过程中所需遵循的各项条款和条件。在施工合同中，详细列明了工程范围、工程进度、工期、付款方式、质保期、违约责任等具体事项，以确保双方的权益得到充分保障。
一、工程范围
施工合同中的工程范围应该清晰明确，并具有明确的划分标准。因此，在签订合同之前，双方需要充分讨论和明确工程的具体范围，以便于明确任务。
二、工程进度和工期
工程进度和工期是施工合同中最重要的部分之一。在合同中，必须规定工程进度，包括工作计划、总工期和各阶段完成时间的具体限制，以确保工程按时完成，并给予足够的时间来协商和处理突发情况。
三、付款方式
付款方式是施工合同中另一个重要的方面。在合同中，必须明确每项工程的具体费用和支付方式，例如按时间段、投入成本、计价单元等等，以便于双方清晰明确地了解费用结构。
四、质保期
质保期是施工合同中非常重要的一个方面。在合同中，必须明确工程的质保期，其中应包括质保期限、质保范围、质保内容等方面，以便于双方了解维护要求和责任。
五、违约责任
在施工合同中，必须详细列明违约责任。当有一方未能按合同规定履行职责时，另一方将享有一定的合法利益保护，并有权要求赔偿损失。
最后，一份好的施工合同不仅应该把握好上述内容，而且需要双方在签订之前进行协商和沟通，特别是在施工过程中及时妥善地解决问题，以确保工程按预期完成，并保证各方权益得到充分保障。
施工简易合同(篇3)
关于施工合同简易版本
随着经济的快速发展，建筑施工行业也迎来了新的春天。为加强建筑项目管理，保证建筑施工的安全和质量，施工合同成为了建筑施工行业中不可或缺的一环。然而，由于许多建筑施工单位对法律法规的缺乏了解，也由于施工合同涉及范围较广，难以理解，因此简易版本的施工合同有其存在的必要和重要性。
一、施工合同的基本概念
施工合同是指建筑施工双方在建筑工程方面所达成的有关施工内容、质量、工期、价格、保证金、安全、技术等方面的权利和义务的书面协议。施工合同一般由双方签订，并由双方共同遵守，以确保工程顺利进行，并达到预期的效果。
二、施工合同的主要内容
1. 工程范围：说明施工的范围和工程量，明确双方对工程范围的理解和协调。
2. 工程质量：约定工程质量标准，明确双方对工程质量的要求，以保证工程质量符合规划和设计要求。
3. 工程价款：约定工程价款、支付方式和期限，明确双方对工程价款的要求和协调，确保施工企业的收入和建设单位的节约。
4. 工期要求：约定施工期限、工期管理、提前竣工等要求，确保工程进度，达到规定的进度目标。
5. 施工保健：约定施工保险、保证金、担保等要求，以保证施工企业的资金安全和建设单位的保护。
6. 安全文明施工：约定安全、环保、文明施工要求，明确双方对施工环境和工程质量的要求，保证施工不会对社会和环境造成损害。
7. 技术服务：约定技术服务、技术支持和技术保证等要求，以保证施工质量符合规划和设计要求。
三、施工合同的优势
1. 保障工程质量：施工合同的详细约定，确保了双方在工程质量、安全和环保等方面的责任和义务，保证了工程的质量。
2. 明确工程量和工程价款：施工合同明确了工程量和工程价款，使工程量和价款保持平衡，避免了工程量不足和资金不够的弊端。
3. 推进工程进度：施工合同明确了工程进度要求，促进了工程进度的推进，避免了施工进度缓慢的问题。
4. 保护施工企业和建设单位的权益：施工合同明确了双方的权利和义务，保护了双方的合法权益，避免了纠纷和风险的出现。
四、施工合同的结论
施工合同是建筑施工行业的重要约束和保障，是建筑施工监管和管理的基础。简易版本的施工合同具有简明扼要、易懂易学、规范明确等优点，能够更好地服务于建筑施工行业和社会大众，提高建筑施工行业的管理效果和工程质量，使建筑施工行业更加健康、快速、稳定地发展。
施工简易合同(篇4)
施工合同简易版本
第一条 合同双方
甲方：（委托方）
地址：
乙方：（承接方）
地址：
第二条 工程名称、位置
工程名称：
工程位置：
第三条 工程概况
主要工程量及工程概况：
第四条 工期及进度
1. 工期：
2. 具体工程进度计划：
第五条 工程质量
1. 执行国家建筑和安全标准，保证工程质量；
2. 保证材料及设备的质量；
3. 保证工程质量，达到有关规定的验收标准。
第六条 合同金额及结算方式
合同总价：
1. 完工结算时须验收合格后，由甲方自行支付全款；
2. 工程施工过程中，乙方可按工程进度计划进行阶段性结算；
3. 如工程停工或延误，乙方不因此产生损失。
第七条 工程保险
乙方负责为工程施工中的设备、材料等投保责任险。
第八条 违约责任
1.如甲方未按时支付款项，乙方有权暂停工程，并保留肖像权与补偿权。
2.如乙方无故违约，除追究承担赔偿责任外，还应给予甲方恰当的赔偿。
第九条 保密条款
双方应对合同所涉及的技术、商业、技能以及其他方面的机密资料予以保密。
第十条 合同的生效与终止
1. 合同经双方签字盖章后生效。
2. 在合同期满前，任何一方不得单方面解除合同。
第十一条 争议的解决
1. 双方应友好协商解决争议；
2. 如协商不成，应向有权机构申请调解或仲裁。
第十二条 合同附件
附件1：合同金额支付计划表
附件2：施工进度计划表
附件3：工程质量验收标准表
附件4：工程保险单
第十三条 其他事项
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力；
2. 本合同自（）年（）月（）日起生效，有效期至（）年（）月（）日止。
合同双方确认：wWw.yJs21.cOM
甲方（委托方）： 签字：
乙方（承接方）： 签字：
施工简易合同(篇5)
施工合同简易版
本合同由甲方和乙方签订，依据中国现行法律法规、有关部门规定，根据双方的协商达成以下约定：
第一条 合同名称和工程名称
本合同名称为《施工合同简易版》，工程名称为（填写工程名称）。
第二条 甲方和乙方的基本情况
甲方：（填写甲方名称、住所、法定代表人等信息）
乙方：（填写乙方名称、住所、法定代表人等信息）
第三条 工程概况
本工程的业主为甲方，施工单位为乙方。本工程涉及的具体项为：（填写该工程的构造、规模、工作地点、施工内容等信息）。
第四条 工程报价
1.本工程总价款为人民币（数字大写）万元整，甲方应在签订合同后在（指定账户）向乙方打入预付款（数字大写）万元整，作为工程的预付款。
2.本工程应付款项分为两期，预付款为第一期（数字大写）万元整，设立完工验收后付款为第二期（数字大写）万元整。在合同期限内，甲方应在每期的约定时间内按约定支付相应的施工费用。
第五条 工期约定
1.本工程的施工期限自（填写工程开始时间）起，至（填写工程受理时间）终止。
2.工期以夏季作业时间为标准计算，合同签订后，施工期延误的天数每天按工程款总额3%的比例进行罚款。
3.若乙方因甲方原因而延误工期，甲方应按每天千分之五付给乙方相应的赔偿金。
第六条 工程质量保证和验收标准
1.本工程应符合国家建设标准，质量要求文明施工，采用安全、先进的施工方法。施工过程中应按照《建筑施工安全标准规范》的要求开展安全工作。
2.乙方对本工程的质量和工期负责，必须出具相关的付款证明，交甲方验收合格后，方可进行下一步施工。
3.验收标准：工程全部完工以后，由甲方组成验收小组进行验收。通过验收合格后方可予以竣工，并由双方签署竣工验收书。
第七条 翻修、保养等
1.乙方在施工期间，应对已经施工完成及正在施工的部位进行必要的保护措施，不得对其进行损坏或破坏行为。
2.乙方应对工程的防水、保温、防腐、防火等重要区域及时处理，必要时需要检修、更换等。
第八条 违约责任
1.若乙方未按照本合同要求进行施工，影响工程质量，甲方有权要求其改正；或若乙方未按照工程合同要求完成工程，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
2.乙方未按照合同约定完成工程，逾期未完工的，每逾期一天需要向甲方支付相应合同总价金额3%的违约金。
第九条 合同变更和解除
1.本合同经双方协商一致，可作出合同变更，变更后的内容须出具书面文件，并加盖双方公章予以确认。
2.若因不可抗拒因素，造成本合同无法履行的情况，双方共同经协商后可解除合同，变更或解除合同应经双方书面确认，有效。
第十条 争议解决
本合同涉及的争议应当协商解决。协商不成的，双方应提交至有权部门最终解决。
第十一条 其他
1.本合同为工程项目的主要合同，所有其他与本合同相关的合同，并未规定约定权的，均以本合同为依据。
2.本合同自甲方和乙方签字盖章之日起生效，每方各保留一份原件。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：年月日
以上为《施工合同简易版》的范文，由于不同的工程会涉及到不同的具体约定，实际签订合同时需要注意慎重，确定合理的条款内容。
感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《施工简易合同十五篇》一文，希望能解决您找不到幼师资料时遇到的问题和疑惑，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了施工简易合同专题，希望您能喜欢！
